（荐）室内装修协议书
在社会发展不断提速的今天，协议与我们的生活息息相关，协议协调着人与人，人与事之间的关系。到底应如何拟定协议呢？下面是小编为大家整理的室内装修协议书，欢迎大家分享。
室内装修协议书1
发包方(以下简称甲方)：_________
委托代理人(姓名)：_________
单位：_________
住所地址：_________
联系电话：_________
手机号：_________
承包方(以下简称乙方)：_________
单位名称：_________
资质等级：_________
营业执照号：_________
注册地址：_________
法定代理人：_________
联系电话：_________
委托代表人：_________
联系电话：_________
本工程设计人：_________
联系电话：_________
施工队负责人：_________
联系电话：_________依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，结合本市实际，甲、乙双方经协商一致，就乙方承包甲方的住宅室内装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
第一条工程概况
1、工程地点：_________
2、施工项目及要求：以下是我们所需进行装修工程的项目和要求，请仔细阅读：一、装饰装修工程施工项目确认表（详见附表一）：1.墙面处理：包括涂料、壁纸等材料的选择和施工；2.地面铺设：包括地板、瓷砖等材料的选择和施工；3.天花板处理：包括吊顶、灯饰安装等工作；4.门窗安装：包括门、窗框的安装和调整；5.水电改造：包括给排水管道的布置和安装；6.客厅、卧室、厨房等各个空间的设计和装修；7.家具、家电的选择、购买和摆放；8.其他特殊要求。二、住宅室内装饰装修工程内容和做法一览表（详见附表二）：1.墙面处理：可选择刷漆、贴壁纸或其他材料，确保平整、美观；2.地面铺设：考虑到使用环境和风格，选择适合的地板或瓷砖，并注意安装质量；3.天花板处理：根据实际需求选择吊顶或其他翻修方式，并进行灯具的布置；4.门窗安装：选用合适的门窗材料，确保安全、实用和美观；5.水电改造：根据平面布局和功能需求，设计合理的水电管道布置，确保安全可靠；6.客厅、卧室、厨房等各个空间的设计和装修：根据使用者的需求和风格要求进行设计和装修，注重舒适性和实用性；7.家具、家电的选择、购买和摆放：根据空间大小和功能需求，选择合适的家具和家电，并考虑摆放位置以及与整体风格的协调性；8.其他特殊要求：针对客户的特殊需求，可以进行定制化设计和装修。
3、工程承包方式，双方商定采取下列第种承包方式：
(1)乙方包工、包全部材料(见附表五：乙方提供装饰装修材料明细表);
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表，附表五：乙方提供装饰装修材料明细表)：
(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表)。
4、工程期限_________天;开工日期_________年_________月_________日;竣工日期_________年_________月_________日;
5、合同金额：本合同工程总价为(人民币)_________元，数额大写：_________元(详见附表三：住宅室内装饰装修工程报价单)。
第二条工程监理若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。
第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：
1、甲方负责独立设计并提供装修施工图纸，图纸一共有三份，分别由甲方、乙方和装饰主管部门各持一份(详见附表六：住宅室内装饰装修工程设计图纸)。
2、甲方委托乙方进行施工图纸的设计工作，共需制作三份图纸，分别由甲方、乙方和装饰主管部门各留存一份(详见附表六：住宅室内装饰装修工程设计图纸)。甲方将支付设计费用为元，该费用不包含在工程价款内。
第四条甲方工作
1、开工前_________天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;
2、提供施工期间的水源、电源;
3、负责协调施工队与邻里之间的关系;
4、如果需要对原建筑的结构或设备管线进行拆改，甲方应负责办理相关审批手续，并前往相关部门办理审批手续。
5、在施工期间，如果甲方仍需要部分使用该居室，甲方有责任确保施工现场的保卫和消防等工作得到妥善执行。
6、负责对工程质量和施工进度进行监督，并根据本合同第七条和第十条的规定，承担材料及工程竣工验收的责任。
第五条乙方工作
1、我们会在施工过程中严格遵守安全施工操作规范、防火规定、施工规范以及质量标准，确保按时完成工程并保证工程质量。
2、严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;
3、保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的.畅通;
4、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场，交付前应打扫卫生一次。
第六条工程变更工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见附表七：装饰装修工程变更单)。
第七条材料供应
1、根据合同的约定，甲方应提供装饰装修所需的材料和设备，具体清单详见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表。为确保顺利进行施工工作，甲方在材料运送到施工现场之前应提前通知乙方，并由双方共同进行验收并办理交接手续。
2、根据合同约定，乙方将负责提供装修所需的材料和设备(详见附表五：乙方提供装饰装修材料明细表)。在这些材料和设备运送到施工现场之前，乙方有责任提前通知甲方，并与甲方一同进行验收。
第八条工期延误
1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
(1)工程量变化或设计变更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期顺延的其他情况。
2、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延：因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。
3、甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
4、因乙方责任不能按期完工，工期不顺延，因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
第九条质量标准双方约定本工程质量按下列标准执行：
1、《岳阳市住宅装饰装修验收标准》。(见附件十一)
2、双方商议条款：施工过程中若双方就工程质量发生争议，可申请由独立第三方机构进行工程质量鉴定。若经鉴定结果显示工程质量不符合合同约定标准时，鉴定过程所涉费用由乙方承担；若经鉴定结果显示工程质量符合合同约定标准时，鉴定过程所涉费用由甲方承担。
第十条工程验收和保修
1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：_________，乙方应提前二天通知甲方验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表八：工程验收单);
2、工程完工后，乙方应及时通知甲方进行验收。甲方收到验收通知后，将在两天内组织验收，并填写工程验收单。在工程款结清后，双方将办理移交手续（具体内容见附表九：工程结算单）。
3、根据验收合格的双方签字日期，本工程的保修期为两年。针对厨房、卫生间等需要防水要求的区域，保修期延长至五年。在双方签字后，填写工程保修单（请参见附表十：工程保修单）。
第十一条工程款支付方式
1、双方约定按下列第_________种方式支付工程款：
(1)此合同签订地为：本市_________住宅装饰装修市场，工程款分两次支付：第一次开工前三日，甲方向乙方支付合同总金额的60%，即_________元;第二次于工程进度过半，将剩余工程款的40%，由市场的有关管理部门负责代收。
(2)合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款：支付次数支付时间支付近额(元)
第一次开工前三日
第二次工程进度过半
第三次双方验收合格
2、工程经过验收合格后，乙方需向甲方提出工程结算，并将相关资料交予甲方。甲方在接收资料后，若在______天内未发现任何异议，将视为同意。双方应填写工程结算单（详见附表九：工程结算单）并签字。甲方应在签字时将工程尾款支付给乙方，以结清所有款项。
3、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。
第十二条违约责任
1、如果合同的任何一方未能履行合同约定或违反国家法律、法规或相关政策规定，导致另一方遭受罚款或造成经济损失，责任方应承担责任并赔偿对方因此所遭受的经济损失。
2、甲方如未经办理相应验收手续提前使用或擅自动用工程成品，若因此造成损失，责任由甲方承担。
3、当一方因故无法继续履行合同时，应立即通知对方并妥善处理合同终止程序，并由违约方承担相应的经济赔偿责任。
4、甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_________元;
5、因为乙方的失误，工程质量未能满足双方所约定的标准，乙方将承担修复责任，但工期不会得到延长。
6、由于乙方原因致使工程延误，每延误一天向对方支付违约金_________元。
第十三条当双方在合同履行过程中发生争议且无法通过协商解决时，可考虑以下第三种方式解决：
1、向岳阳仲裁委员会申请仲裁;
2、向_________人民法院起诉。
甲方：
乙方：
___年___月___日
室内装修协议书2
发包方：__________________________（以下简称甲方）承包方：__________________________（以下简称乙方）
依照《__________》及有关法律，法规的规定，结合项目装饰装修工程施工的特点，双方在平等，自愿，协商一致的基础上，就发包人的项目装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
1：合同范围及内容
（1）合同范围：__________________________
（2）项目地点：__________________________
（3）合同内容：根据甲方要求，进行（_____约㎡）的整
体装修设计（包括概念设计、方案设计、施工图设计）及施工配合等。
概念设计：首先根据甲方所提供的设计资料及设计要求，乙方设计师进行概念性设计，即着重整体的把握，通过大量启发性、关联性之图片及构思草图，来表达设计意念。在此基础上双方进行沟通，若取得共同的见解即可进行下一步的设计工作。包括室内空间的平面布置方案，概念性图片，手绘草图、ppt电子演示稿文件。
方案设计：根据甲方的意见，进行方案设计、修改及深化，并达到施工图前的设计深度。本阶段图纸内容包括：平面布置图、主要空间3D效果图及材料展板；地面铺装图、天花平面图、天花综合布置图、主要室内空间立面图。
施工图设计：根据甲方意见，进行施工图深化设计。
本阶段图纸内容包括：
（1）尺寸标注之平面布置图、地面铺装图、家具布置图、天花平面图、天花综合布置图、主要空间立面图、节点大样图、剖面图设计及工程量清单、材料表；（2）全部强弱电施工图；（3）配合中央空调及新风系统出具相关图纸四、不包含消防施工图纸，由专业消防部门和设计师配合。
修改图纸设计：施工过程中的设计变更及图纸变更。
现场服务：满足甲方现场的施工服务。
提交成果：各阶段装修设计提交的图纸包括：概念设计阶段成果提供_____电子版_____份，打印_____文本_____份。方案设计阶段成果提供_____电子版_____份，打印_____文本_____份，施工图阶段成果需在甲方认可后按照国家相关规定提供全套施工蓝图不少于_____套，_____电子版_____套。
设计文件交付时间：设计内容进度允许交叉进行，但全部设计文件交付时间在_____月_____日之前（如甲方对每阶段图纸审批时间超过_____小时，乙方交付全部设计文件时间相应顺延。）
2：双方责任和权利
（1）甲方责任和权利：
1）全力支持乙方代表人员的现场工作，为乙方提供必要的现场办公条件。
2）甲方应就设计方提供的进度、图纸、草图、说明以及其他文件及时反馈意见，做出认可或提出修改。
3）甲方需按时、定额向乙方支付有关费用。
4）在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，应对双方共同认可的`工作内容的款项予以付清。
5）甲方有权提出自己对设计方案的调整意见，如有与前阶段的已确认意见相矛盾的地方应在双方协商下完成。
6）若对设计方案中双方已确认设计部分甲方要求追加或变更，则其追加、变更设计费用和设计时间另计。
7）如因甲方原因导致设计需返工时，双方就相关合同条款变更及费用变化协商解决。
（2）乙方责任和权利：
1）乙方交付的设计文件必须满足各阶段设计深度的要求，符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质量安全标准以及合同的约定。
2）当甲方提出修改局部细节设计和根据现场实际情况须修改时，乙方应及时修改原图纸并出具新的修改图纸，不另收取返工费。
3）乙方交付施工图纸后，需配合甲方在施工前进行设计技术交底，若之后施工单位对图面有任何疑义，乙方须及时回复或修改，修改设计不得影响工程进度。
4）未经甲方允许，乙方不得向第三方扩散、转让本项目内产生的所有设计图纸和相关资料。
5）如因乙方原因导致工期延误，乙方须向甲方进行赔偿（赔偿金=对甲方造成实际损失进行赔偿，滞纳金按照0.2%每日进行计算）。
6）在施工过程中，需要到现场解决问题时，乙方必须按照甲方要求委派设计师到现场配合工作。
3：合同的变更、中断和终止及违约责任
（1）情况发生变化，致使合同条款需要变更，任一方可提出合同变更请求，经双方协商，达成一致意见后，签定正式补充协议，则变更成立，变更前的有关条款作废，以变更后的条款为准。
（2）在设计过程中，因一方过失导致本合同中断或终止，过错方须支付相应赔偿。
（3）甲乙双方在此工程进行的整个时期需努力维持一个互信的良好工作关系，如出现一方无故提出终止合同，则：
自本协议生效后，如果甲方在设计方案阶段完成前单方面提出终止合同，须向乙方支付全部已完成设计的费用；如果甲方在设计方案阶段后单方面提出终止合同，则须向乙方支付全部已完成设计的费用，并另外支付剩余阶段酬金的40%为赔偿。
自本协议生效后，乙方单方面要求中止或解除协议，则需按照合同规定剩余部分设计费用总额的40%给甲方作为赔偿。
（4）甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费用，如无正当理由逾期超过_____天以上时，乙方应书面通知甲方，如经协商后甲方仍旧拖延支付，乙方有权利单方面停止下一阶段的设计工作，甲方须按照国家滞纳金相关管理办法赔偿比例向乙方进行赔偿。甲方对设计文件不审批或本合同项目暂停缓建，甲方均应支付乙方已完成阶段的设计费。
（5）甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，双方另行商定额外费用并由甲方另行支付给乙方。
（6）由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协调解决。
4：有关费用
（1）有关费用：
根据本合同第一条所约定工作范围及内容，该项设计费用合计为￥_____元（大写人民币：_____）。
（2）明细如下所示：
5：争端和仲裁
在合同执行期间，无论双方发生合同中未涉及的纠纷，应以互相谅解、协商解决为原则，如协商无效，双方同意由济南市仲裁委员会对双方的纠纷实行仲裁，该仲裁决定是终局决定，对双方均有约束力，仲裁费由负方负责承担。
6：一般规定
（1）未经一方许可，双方均不得将本合同中所涉及的权益、责任转让与他人。
（2）双方对本工程未来之装饰完成场景均有拍摄权和发表权。
（3）本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议作为附件。
（4）本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。
（5）本合同自签订之日起生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
发包方：_______________________________承包方：_______________________________
_______________年__________月__________日_______________年__________月__________日
室内装修协议书3
甲方：代表：地址：电话：
乙方：代表：地址：电话：风险提示：
合作的方式多种多样，比如合作成立企业、合作共同开发软件、合作进行产品采购销售等等。每种合作方式都涉及不同的项目内容，因此相应的合作协议条款也会有很大差异。
本协议的条款设置基于具体项目，仅供参考。在实际操作中，需要根据双方合作方式、项目内容、权利义务等进行修改或重新拟定条款。根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、住宅室内装饰装修管理办法等相关法律法规的规定，在甲、乙双方平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方住宅室内装饰装修工程（以下简称工程）的相关事项达成一致，特订立本协议。
第一条：工程概况
(1)工程户型：_______房_______厅_______卫_______厨。
(2)工程内容及做法：按照甲方图纸进行施工。
(3)工程承包方式：全包，包括等材料的供应。
(4)工程期限____天。
(5)协议价款：本协议工程造价为：________元。
第二条：甲方义务风险提示：
在项目实施过程中，必须明确约定合作各方的权利和义务，以避免出现争议和纠纷。这样可以确保项目能够顺利进行，同时保护各方的合法权益。因此，在合作协议中应明确规定每个合作方的责任、权力和义务，并签署双方共同认可的合同。通过明确约定，可以避免后期在项目运营中发生无谓的争执，提高项目整体的透明度和效率。
再次提醒：由于合作方式和项目内容未统一，各方的权益与义务条款也不相同，应根据实际情况进行制定。甲方在进行装饰装修时必须确保住房的合法拥有权或经所有权人同意。
(1)开工____日前要为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。
(2)提供施工期间的水源、电源。
(3)负责办理房屋物业部门开工手续和应由业主支付的`有关费用。
(4)遵守物业管理部门的各项规章制度。
(5)负责协调现场施工队与邻里之间的关系。
第三条：乙方义务
(1)在工程施工过程中，我们将严格遵守安全施工操作规范、防火规定、施工规范以及质量标准，确保按时高质量地完成本协议所涉工程。
(2)在开工前，施工方应对水、电、燃气、管道、楼(地)面和墙面进行全面检查。如果发现任何问题，施工方应立即通知甲方，并由甲方负责解决和协调解决方案。
(3)遵守物业管理部门的各项规章制度。
(4)负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护。
(5)供应施工所需家装品。
第四条：工程款支付方式双方约定按以下方式支付工程款：
第一次：协议签订后____日内支付_______%。
第二次：装修进场后____日内支付_______%。
第三次：木工、油漆工进场后____日内支付_______%。
第四次：竣工验收后____日支付内_______%。
第五条：工程验收和保修
(1)工程完工后，乙方应提前____天通知甲方进行验收组织。若验收结果符合要求，双方将进行正式的移交手续，并由甲方按照约定支付全部尾款。
(2)本工程自竣工验收通过之日起，在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为______个自然年。
第六条：违约责任风险提示：
尽管合同的条款可以详细规定合作双方的责任和义务，但无法完全保证合作方不会发生违约行为。因此，在合同中必须明确约定违约条款，一旦有一方违反合同约定，另一方可以依据该条款来进行追偿。
(1)一方当事人未按约定履行协议义务给对方造成损失的，应承担赔偿责任;因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。
(2)协议在双方正式签署后即生效，双方应严格遵守其内容。如有任何一方要求修改协议，则需经过双方协商一致，并重新签订补充协议以确认修改事项的生效。
(3)乙方供应的家装材料有质量问题的，乙方应承担赔偿责任和违约责任，并义务为甲方修护。
第七条：争议解决协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。
第八条：附则
(1)本协议经双方签字(盖章)后生效。
(2)本协议一式_______份，甲乙双方各执行_______份。
(3)本协议如有未尽事宜，由双方协商解决。
甲方(签章)：代表人(签字)：________年____月____日
乙方(签章)：代表人(签字)：________年____月____日
室内装修协议书4
甲方：___有限公司七里坪物业服务中心
乙方(业主姓名)：房号：组团____栋____单元____房
丙方(装修单位)：
为了维护广大业主的利益，保障楼宇结构安全，管线、设备正常的使用以及本区外观的统一，并使装修工程顺利进行，甲、乙、丙三方特签订以下条款，共同遵守：
一、责任与义务
1、甲方权利与义务
1）审核乙方委托装修施工单位的资格（如营业执照、税务登记等）及其申报的时候设计图纸及有关的申报手续，对不符合物业服务中心装修管理要求的设计提出修改意见，直至达到装修管理之要求。
2）按《装修收费标准一览表》收取业主/装修施工单位的装修押金、装修垃圾清运费等费用，办理装修施工人员出入证，通知业主开始装修。
3）甲方有义务向乙、丙两方解释并宣传《装修指南》中的规定。
4）严格要求乙、丙双方按审批的图纸施工，甲方将不定期查验乙、丙双方的装修工程。
5）当乙、丙双方未按审批的图纸施工或有违规现象，甲方有权按照政府相关管理条例对乙、丙双方进行处置。
6）乙、丙双方施工完毕由甲方按装修审批图纸及政府有关部门的批复（如有需要）进行竣工检查，签发装修竣工证明书。
2、乙、丙双方权利与义务
1）乙丙双方应提前3个工作日向甲方提出书面装修申请，需由政府主管部门审批的装修项目须同时向甲方交验市政府规划、消防、环保等部门的审批意见，并办理装修审批手续，装修工程经甲方审批同意后方可进行。
2）乙、丙双方应如实向甲方申报进入小区内的装修施工人员相关资料，并办理《出入证》等手续。
3）配合甲方向装修施工人员进行文明施工及消防、治安管理的宣传，并保证严格按图纸施工。
4）如乙、丙双方修改或增加装修工程，需重新向甲方提出申请，并办理一切审批手续，否则，甲方有权按政府相关管理条例进行处置。
5）如因乙、丙双方的装修而使公共设施、公共地方及其它业主的利益受损或影响其它业主的正常生活，其责任由乙、丙双方负责，并负责修复及承担一切相关责任。
6）乙、丙双方在施工中应遵纪守法，不得危害他人利益，应做好安全防护措施，并应配备相应的消防器材，装修施工人员出入应配带出入证，不得穿拖鞋进入，禁止在室内吸烟、用明火及电炉做饭，如发生意外，后果由乙、丙双方负责。
7）乙、丙双方装修工程竣工后，应协助甲方进行竣工检查（经政府有关部门审批的装修需同时向甲方提交政府有关部门的验收合格证明），检查合格后，方可办理结算手续。
二、关于申报
1、乙、丙方应提前向甲方提出申请，并办理装修审批手续，装修工程经甲方审批同意后方可进行。（商业用房还须经消防部门审批同意后方可进行）
2、乙方申报装修手续时应提供装修施工设计图、业主身份证及要求丙方提供营业执照及资质证明文件。
3、乙方、丙方应如实向甲方申报进入小区的装修施工人员资料并办理出入手续。
4、甲方审核乙、丙方申报的装修设计图纸或其它的技术图纸，对不符合要求的提出修正意见，直至达到管理之要求。
5、乙、丙方按规定缴交装修保证金、垃圾清运费等。
6、如乙方修改或增加装修工程，需重新向甲方提出申请，并重新办理审批手续。
三、关于施工时间
1、装修施工期限：最长不超过90天。
2、装修施工时间：上午8:00-12:00，下午14：00-18：00
3、节假日不得进行有噪声或空气污染的施工活动，如在非工作时间内施工，物业服务中心有权责令停工。
4、本区正式入伙之日起六个月内，周六、周日可按正常施工。之后，为不影响业户的正常休息，节假日不得施工。
5、装修垃圾清运时间：周一至周四18：00以后。
四、关于设施、设备
禁止擅自更改水、电及弱电系统的进户管线。不得私自拆移下列设施设备（如需改动请与相关专营单位联系）：
1、宽频网络，电视线路插座、按钮以及相关线路。
2、分户主电源箱。
3、智能化室内分配箱及智能化分户机。
4、其他规范、法规所禁止的行为。
五、关于外观
1、不得改变房屋外观（包括外墙、外门窗、阳台门窗、阳台、露台之墙面、花架等）。
2、不得在阳台、露台、天面私自搭建挡雨蓬或其它违章建（构）筑物。
3、不得改变以上位置的使用功能。
4、阳台不得封装，经允许可以封装的，必须按物业服务中心要求的材质、颜色、规格予以封装，不得擅自封装。
5、不得拆改进户门及改动进户门样式、尺寸。
6、楼宇内公共走廊、楼梯等公共场地，均有足够照明设备，为保持美观，请勿加装任何灯饰和饰物。
7、商铺安装广告、招牌需事先申请，并按统一要求制作。
六、关于结构
1、严禁损坏梁、柱、板、承重墙及外墙等。
2、楼板不得铺设重质装修材料，如确有需要，铺设材料厚度不超过1㎝，且面积不得超过1㎡。
3、重新砌墙不能用红砖等重质材料，如确需使用，累计数量不得超过200块。
七、关于防水
1、改动冷热供水管需经试压检验，确保无渗漏。
2、须不得破坏洗手间、厨房及天面的防水层，若业主装修确需改动请重新做防水处理，且经48小时以上防水检验，水位不低于10㎝。
3、不得封闭排水管检查孔，不得将污水管接入雨水管。
八、关于废弃物的'清运与处置
1、搬运垃圾走楼梯通道，禁止空中抛物的行为。
2、垃圾袋装，不得拖行，不得散落、堆放在楼梯、通道、绿化带等公共区域。
3、垃圾必须按要求堆放在指定地点。
九、关于施工现场管理
1、物业服务中心工作人员有权进入施工现场巡查，施工人员应予以配合。
2、动火前应向物业服务中心申请，获得批准后，应在施工过程中采取相应的防护措施。
3、施工现场做好安全措施，禁止使用电炉或明火。
4、施工现场应至少配备两个4公斤干粉灭火器。
5、施工现场不得留宿。
十、关于人员管理
1、所有装修施工人员进入小区内应将出入证佩戴于胸前。
2、施工人员不得在小区内串房、拉生意，如非为装修必须，不得在公共场所逗留、闲逛，进行与装修无关的事宜。
3、不佩戴出入证者，经查实为无证者，将被请出小区。
4、施工人员不得在房内留宿，施工时间之外不得在小区逗留。
5、装修期间施工人员进出及物品搬运一律走规定线路，超宽、超长、超重的材料搬运过程中，如造成墙面、地面等处损坏需赔偿或修补复原。
6、严禁私自动用或损坏公共设施。
十一、关于管理服务费用
1、装修保证金：按每套5000元收取，装修验收合格无违章装修凭装修保证金收取条退领；
2、装修管理费：按建筑面积每平方米10元收取；
3、装修垃圾清运费：按建筑面积每平方米20元收取；
4、装修人员出入证办理费：按每证10元收取，装修完毕后凭证退领。
十二、其他有关注意事项：
1、装修期为颁发装修许可证所列期限，如因特殊情况需延期装修的，须提前到物业服务中心办理延期装修手续，装修期延期3个月的，而缴纳延期装修管理服务相关费用。
2、装修竣工后须到物业服务中心申请装修退场验收。
3、动火作业请到物业服务中心申请，请带上动火工人有效证件（身份证复印件、电焊工上岗证）。
十三、关于违约责任
1、如有违反装修管理规定相关条款的，乙、丙双方应接受按《中华人民共和国住宅室内装饰装修管理办法》中之相关规定进行处罚。
2、在施工期间应遵纪守法，不得危害他人之利益，做好安全防护措施，因装修造成损害之后果由乙、丙双方负责。
3、对违章装修不听劝阻者，物业服务中心可采取停水、停电等措施，限期整改；限期内仍不整改的或整改不到位的，物业服务中心可对装修单位处以200～1000元的罚款，直至整改完毕为止。
本协议一式三份，甲、乙、丙各执一份，自签字之日起生效。
甲方：___有限公司乙方：____丙方：___
代表签章：代表签章：代表签章：
____年____月____日____年____月____日____年____月____日
室内装修协议书5
甲方：
乙方：
根据______年______月______日工价质量监督检验检疫局、国家环保总局、卫生部指定的《室内空气质量标准》，中华人民共和国建设部颁发的《民用建筑工程室内污染控制规范》，甲乙双方就装修环保检测问题达成如下协议：
双方权利：
一、甲方权利：
1、甲方有权在装修工程质量验收后向国家权威室内环境检测机构申请室内空气质量综合达标检测，并可要求乙方委派指定单位为甲方进行免费室内甲醛检测。
2、甲方有权要求乙方在装修工程质量验收后，室内空气质量达到《室内空气质量标准》的要求。
3、如经国家权威室内环境检测机构检测后未达到上述标准，甲方有权要求乙方整改，整改期为一个月，如超过工工程施工期限按延期处理，如果经过整改后仍未检测合格，甲方有权要求乙方全额退还装修款额。
二、乙方权利
1、如甲方要求装修质量验收后进行空气质量检测，检测机构至少具有CMA（省级技术监督局颁发的计量认证合格）资质。乙方赠送甲方单项甲醛检测，检测机构具备同等资质。
2、如甲方要求装修质量验收后进行空气质量综合检测及甲醛单项检测，乙方有权要求参与检测机构选择及整个检测过程。乙方送甲方的甲醛单项检测，检测机构由乙方委派，甲方进行确认。
3、如甲方要求甲醛单项检测，检测机构由乙方委派，甲方进行确认。居室自然通风至少7天（每天通风之间不少于10个小时），然后封闭10至12小时后检测（地漏和下水管道必须完全封闭），次阶段不视为工程延期。
4、如甲方要求装修质量验收后进行空气质量综合检测及甲醛单项检测，乙方有权要求检测前甲方采购的家具、地板、石材及装饰品不得进场。
5、装修工程所在区域如果存在环境污染现象，则乙方有权拒绝检测，对甲方自行检测结果，乙方不承担任何责任。
双方义务：
一、甲方义务
1、甲方承诺所有检测项目均为乙方的施工项目。如因存在非乙方施工项目或者未经乙方书面认可的工程变更及工程增减项并出现检测不合格，责任由甲方承担。
2、甲方承诺检测必须在甲方、乙方专职人员，检测机构人员三方同时在场的情况下，方可进行，否则检测数据无效。如因甲方原因未能及时到场而导致检测延期，甲方承担相应的'责任。
3、装修质量验收后，如甲方提出综合检测，则除甲醛检测外的费用由甲方垫付，如检测合格由甲方支付，检测不合格由乙方承担并按双方权利一、3条进行整改。
二、乙方义务
1、乙方承诺检测必须在甲方、乙方专职人员、检测机构人员三方同时在场的情况下，方可进行，否则检测数据无效。如因乙方原因未能及时到场而导致检测延期，乙方负相应的责任。
2、乙方承诺装修质量验收后，如空气质量综合检测不合格，则检测费用由乙方承担，而乙方赠送甲方甲醛单箱检测，甲方不承担该项费用。
3、装修质量验收后，如空气质量综合检测及甲醛单项检测不合格，乙方承诺对相关的项目进行整改，整改期为一个月，如超过工程施工期限按延期处理，如经过整改后仍未检测合格，乙方承担全额退还装修款，同时双方合同终止。
本协议作为施工合同的附件，须于施工合同同时签定方为有效。其他未尽事腚双方友好协商解决，不能达成一致意见的可通过法律诉讼解决。
本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效。
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
_____年___月___日 ____年____月____日
室内装修协议书6
根据《中华人民共和国民法典》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。
第一条 工程项目
甲方委托乙方承担以下家装设计任务：工程地址：___
第二条 设计收费及支付方法
本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。
经甲乙双方商定设计收费为 元/平方米(套内使用面积,不含电脑效果图)，估算总收费元，金额大写 元。
付款方式
甲乙双方采用以下付款方式
1量房前付预付款1000元(其中200元上门测量费和800元方案费);
2方案通过后，出全套施工图，客户付清余款并可带走全套图纸;
3、出电脑效果图，价格：800元/张 (a4);
第三条 设计内容及完成日期的约定
乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。
平立面图
1原房型图
2墙体改造图
3平面家具布置图
4、地面图
5、天花图
6、现场制作的家具立面图(根据实际情况出或者不出)
7、门立面图(根据实际情况出或者不出)
6、厨房、卫生间局部立面图(定做的厨房除外)
7、电视背景墙立面图
8、其它现场需施工墙面的立面图
剖面图
1、应标明材质、用料、颜色等
2、门窗套剖面图
3、玄关剖面图
4、天花剖面图
5、电视背景墙剖面图
6、其它需施工处剖面图
水电施工图
甲乙双方约定，从合同生效之日起，7天内完成平面方案图;
平面方案甲方通过后，乙方在7天内完成全套施工图。
第四条 双方责任
甲方责任
1、如期向乙方提交设计所需的资料(物业认可的房型图、结构平面图)，并保证所提交资料质量达到工程设计要求;
2、按约定的日期和数量付给乙方预付款和工程设计费;
3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担;
4、在甲乙双方确定方案后，进行施工图设计阶段过程中，由于甲方原因需要变更原设计方案的(如整体风格的变动、整体方案的推翻等，不包括个别房间布置和摆设的局部修改)，甲方须一次性付给乙方30%设计返工费，再进行第二次方案设计;
乙方责任
1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设使用要求;
2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作(限一次);
第五条 违约责任
由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，向甲方赔偿延误设计损失100元违约金/天;
乙方不履行合同时，应双倍返还甲方预付款，同时返还已收取预付款外的全部设计费;
甲方未通过乙方所做的方案，乙方退还甲方预付款中的方案费，但测量费不退，同时方案图纸归乙方所有;
甲方通过方案，但不认可施工图，则甲方不退还所有预付款，同时不得带走施工图纸。
第六条 合同生效、中止与结束
本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章(非法人公司需负责人章)后有效，本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。
本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的.全部家装设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。
第七条 合同纠纷解决方式
本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列第____种方式解决：
一向消费者委员会申请调解;
二向有管辖权的人民法院起诉;
三其它解决方式：
第八条 未尽事宜与附加条款
本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。
本合同附加条款如下：
1设计师负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作(限一次);
2设计师免费提供该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题(上门服务二次);
3设计师免费参加工程竣工的验收(工地现场图纸验收)(一次);
4设计师提供陪同挑选家具和软装饰的服务(一次);
第九条 合同文本
一本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
二本合同签订后乙方不得转包设计工程。
三本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
四合同履行完后自动终止。
甲 方： 乙 方：
签 章： 签 章：
签约地址： 签约地址：
签约日期： 签约日期：
室内装修协议书7
甲方：___________
乙方：___________
经双方自愿协商，本着平等的原则，依据《中华人民共和国劳动法》和相关法律、法规、规章的规定，甲乙双方达成一致意见，签订以下劳动合同。
一、合同期限
本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
二、工作内容及职责要求
（一）、工作内容：______________。
（二）、工作职责及要求：__________________。
三、劳动报酬及保险待遇
本合同有效期内，甲方应按月向乙方支付工资，具体数额为____元人民币。
（人民币）的劳动报酬；按照相关劳动法规的规定，甲方还应向乙方支付不低于元（人____民币）的劳动（养老）保险费用（由乙方自行到有关保险机构办理保险手续）。甲方每月共____计向乙方支付人民币____元。乙方当月的劳动报酬。
甲方有责任为乙方提供必要的劳动保护和条件，使乙方能够安全地工作。在乙方上班期间，如果出现由于甲方原因引起的工伤，甲方应按照国家工伤法规承担相应的责任。但是，如果发生了由乙方违反劳动纪律或操作规程、或者自身或自然因素引起的伤病，那么责任则应由乙方自行承担。
四、劳动纪律
为了维护国家法规和职业道德，同时也保证甲方的各项管理规章制度得以执行，乙方必须服从甲方的工作安排和日常管理，并接受甲方的安全教育。具体要求如下：乙方必须遵守公司的各项规定及相关政策法规并时刻维护公司形象；乙方必须保守公司机密，不得泄露或利用公司信息谋取私利；乙方必须积极参与公司培训和提高自身素质能力；乙方必须尊重公司领导和同事，维护公司和谐稳定的工作环境。
五、劳动合同的变更、续签、解除和终止
（一）在本合同有效期内，甲乙双方可以平等自愿地协商一致，按照法律规定变更或解除终止劳动合同的部分条款。
（二）、乙方有下列情形之一的，甲方可以随时解除或终止劳动合同：
1、1、严重违反劳动合同约定或违反甲方规章制度，情节严重的；2、在工作中未能履行岗位职责，导致严重后果或给甲方造成重大经济损失的。
3、有连续旷工行为的；
4、被劳动教养或判刑等依法追究刑事责任的。
（三）、甲方有下列情形之一的，乙方可以随时提出解除或终止劳动合同：
1、甲方以暴力、威胁或非法限制人身自由的手段强迫其劳动的；
2、甲方未按劳动合同约定支付其劳动报酬的；
3、甲方未按劳动合同约定、另行强加工作任务和未能提供劳动条件的。
凡有以上条款情形之一的，无论甲乙双方中的一方提出解除或终止劳动合同，都必须以书面的形式，提前十五天，通知对方。
六、违约责任
（一）、甲方的违约责任
1、在合同期间，甲方无故不按时支付或克扣乙方的劳动报酬待遇，甲方应按当月乙方劳动报酬的20%支付补偿金给乙方；
2、如果甲方没有合理的.解除劳动合同的原因，那么甲方需要支付违约补偿金。该违约补偿金包括一个月的劳动报酬，但不包括保险费用。此外，甲方还需要全额支付当月的劳动报酬。
（二）、乙方的违约责任
1、在合同期间，乙方未遵守甲方的各项规章制度，在工作中未按规定程序操作，恪尽职守，给甲方造成经济损失的，乙方应负责全部赔偿（可在当月劳动报酬中抵扣）。
2、乙方未能认真履行合同规定的岗位职责，导致工作成果未达到甲方要求时，甲方有权根据乙方的实际劳动表现扣减当月的工资报酬。
3、如果乙方单方面无故解除劳动合同，甲方可以要求乙方支付一个月的违约金。除此之外，甲方不再需要支付当月的工资和福利费用。
七、双方在履行合同过程中如有未尽事宜，可协商签订补充条款作为本合同附件，并具有同等法律效力。
本合同一式四份，甲乙双方各一份，人事部门一份，财务部门一份，均具有同等的法律效力。
甲方（盖章）：__________________
乙方：_________________________
_________年________月_______日
室内装修协议书8
委托合同书单位：___________________（以下简称甲方）主任设计师：___________________（以下简称乙方）
经招标甲方委托乙方担任装饰设计工作，双方同意遵守以下条款：
1、装饰工程地点
_______________________
2、装饰工程设计项目
___________________
3、乙方应进行现场勘测，并根据甲方提供资料办理下列事宜
_______________________
（1）提出设计方案图（平面、立面、效果图）。
（2）编制初步设计文件。
（3）在设计方案确定后，绘制施工图，并建议其所需购置的室内装饰用品、材料及色样等。
（4）编制工程概算及施工说明书。
（5）与施工单位负责人商讨工程中的问题。
（6）供给工程需要的详图。
（7）监督指导工程施工。
（8）施工时，解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。
乙方提出的设计方案必须经甲方审核，参照甲方意见进行修改，以不违反合同规定为原则，在协商基础上达到双方满意。
4、总设计费计人民币____万元
5、设计费付款方式
_______________________
（1）签约时，付总设计费的____%；
（2）交施工图时，付总设计费的____%；
（3）工程竣工验收后30日内付总设计费的____%。
以上每项款目都应一次付清。
若施工设计图已完成，而工程非因设计原因未能进行时，则甲方应继续按第2、3项付款。
6、甲方有特殊情况，必须终止设计的进行，应书面通知乙方，甲方应付乙方接到通知时已完成部分设计的费用。
7、乙方为本合同所设计的图纸保有版权，只供甲方作为本合同书指定地点施工或宣传专用，若乙方有本合同施工以外其它用途，应预先征得甲方同意。
8、除有第六条的情况发生外，甲方不得另行委托他人设计，否则乙方凭证明文件，通知甲方解除委托合同，没收已收的设计费用，甲方向乙方赔偿毁约的费用。
9、甲、乙双方根据工程实际进展确定图纸交接时间，乙方不得拖延，若因乙方拖延时间造成工程停工，应接受甲方处罚，因甲方更改变动设计时间顺延并应按国家有关规定补偿乙方费用。
10、本合同书系指委托设计，如需施工另行签订施工委托合同书。
11、甲方订立工程施工合同时，应约束承包方（施工方）服从乙方监督指导工程的.进行，若承包方与乙方有争议，甲方应出面协调。若因施工发生困难，要求更改设计时，乙方应征得甲方同意，修改设计图纸。
12、甲方在初步设计批准后，不得再以设计内容不满意为由，拒绝付设计费，双方应以合作的态度协商解决。
13、本合同书为双方同意签订，双方不得以其它文件提出对本合同书作其他解释。本委托合同书中如某一项经双方协商同意无效时，不得影响其他条款的实施。
14、双方就本合同书约定的条款有所争议时，经双方同意可请所在地主管部门调解，甲、乙双方均应服从所作的调解，切实执行，调节费用由双方分担。
15、甲、乙双方同意以_____人民法院为仲裁法院。
本合同一式陆份，由甲、乙双方各执叁份，均具有同等效力。本委托合同书自签订之日起生效。
发包方：_______________________________承包方：_______________________________
_______________年__________月__________日_______________年__________月__________日
室内装修协议书9
甲方单位：
乙方单位：
甲方将装修工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订装修工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。
一、工程概述：
1、工程名称：
2、工程地址：
3、分包形式：
二、工程项目期限：
自 年 月 日起开工至 年 月 日止完工。
三、乙方在甲方装修工程项目进行施工作业过程中严格按甲方要求进行施工。为了方便于双方的管理，确实保证施工和施工场所的安全，特制定以下安全协议书：
1.施工单位的.施工负责人为第一安全责任人，现场施工负责人为现场安全责任人。
2.施工单位的第一安全责任人对施工人员及现场安全负全责
3.施工单位必须有国家认可的相关施工资质，施工人员需有“人生意外伤害保险”。
4.施工队入场施工前，须提供施工单位资质证书及施工人员身份证复印件，办理《施工许可证》、《出入证》。
5.施工单位必须教育施工人员，在施工期间严格遵守商场各项内部管理规定、服从管理，按照电气安全操作规程、高空作业安全规程、装修施工规范、装修管理流程、装修规程修安全违规处罚细则》等规范安全文明施工，对教育仍不服从管理者，甲方有权进行处罚，对情节严重者家甲方有权将其清理出商场外。
6.乙方施工人员夜间进场施工，应办理临时出入证并填写楼层装修申请单，两项缺一不可，凭出入证进场施工，并按甲方规定的入口进出。
7.施工现场严禁吸烟，禁止饮酒后上岗，发现烟头每个50元，发现当众吸烟或酒后上岗一次扣款500元，依次类推。
8.施工时现场未经许可严禁动用明火，确需动用明火时必须到商场办理动火手续，经批准动火现场必须有专人进行现场监护，配备灭火器材和水后方可施工；否则造成的损失由乙方承担，情节严重者将追究法律责任。
9.动用工地各类电器、线路和接照明动力电源，必须报甲方部门审批，经批准方可施工，施工现场禁止使用电炉、热得快、电饭煲、电炒锅、碘钨灯等大功率电器，施工中严禁楼面积水，防止水下漏，否则造成的后果由乙方负责。
10.施工时不得损坏施工单位原结构的承重柱和梁及其他公共设施，严禁动用和损坏单位各类消防设施，擅自动用者视情节扣款500—10000元，造成消防设施及其他公共设施损坏的，按价给予赔偿，造成报警和喷淋功能不能运作而发生事故的，将由消防部门追究刑事责任。
11.施工人员不得到甲方单位非施工办公场所地乱窜、闲逛，一经发现甲方有权将其清理出场并停止乙方施工。
12.根据甲方装修安全规定，装修过程中或验收时发现不用阻燃线一米扣款1000元，一处防火涂料未刷扣款100元，一米电线不穿管保护扣款200元。
13.乙方了解所有规程、规范后双方签字生效。
14.公用工程施工单位的以上违规所扣款项在施工款项中予以兑现，其他单位或个人装饰施工单位则在保证金中扣除。
四、本协议书一式两份，甲/乙双方各持一份。
甲方负责人签字： 乙方负责人签字： 盖章： 盖章： 日期： 日期：
室内装修协议书10
发 包 方(以下简称甲方)：_______________________
承 包 方(以下简称乙方)：_______________________
经对多方面进行考察，确定____________有限公司为该工程的承包施工单位，承接该工程材料采购及装饰工程施工。结合本工程的具体情况和国家的有关法律规范，本着公平、公开、公正的原则，经甲乙双方反复协商，为明确双方的`责任，共同完成好施工任务，特签定如下合同：
一、工程概况
1、工程名称
________________________工程。
2、工程内容
负责该工程材料采购及装饰工程施工。
3、工期_________天(自____________年_______月______日至__________年______月______日)。
4、施工协调
在工程施工期间，甲方免费为乙方提供水电,设备存储房间及员工住处，由甲方负责。
二、工程造价
本工程为包工包料施工，按合同总价__________万元包干。合同范围外所增加的费用则按实结算。
三、维修服务
1、 主要设备因本身质量问题三年内实行“三包”，若因人为损坏等原因造成 设备不能正常使用，适当收取维修成本费，所有设备终身维修。
2、乙方实行售后服务24小时快速反应制度，在接到甲方系统故障电话后24小时内赶到现场，到达现场2小时内无法修复的，乙方免费提供同类产品供甲方使用。
四、付款及结算方法
a) 合同签定后3天内，甲方支付乙方合同总价__________%的工程款;
b) 进场施工后，甲方支付乙方合同总价的__________%工程款;
c) 工程验收合格后，1周内甲方支付乙方合同总价到__________%的工程款;
d) 经使用壹年后，如无质量问题，甲方则在10天内向乙方付清余款;
e) 所有款项不计利息。
五、违约责任
1、乙方需保证按期竣工，如由于甲方原因推迟工期，则工期顺延，否则每推迟一天，乙方按工程款的0.1%向甲方支付罚金。由于甲方原因不能向乙方按时支付工程款，则每推迟一天, 甲方按未按时支付的工程款的0.1%向乙方支付滞纳金;
2、工程质量如不符合双方商定的标准要求,或其它因乙方责任使合同无法履行的行为,乙方应赔偿所有的损失;若因甲方原因使合同无法履行的行为,甲方应赔偿所有的损失。
六、安全责任
乙方应保证现场施工安全，严格遵守国家现行的安全工作规程，编制安全施工、文明施工的实施细则，设置专人加强管理。乙方在施工期间由乙方造成的安全事故，其全部责任由乙方承担，由于交叉作业造成的安全事故，由责任方负责。
七、验收
工程完工后，由乙方向甲方提出书面验收申请后，甲方应在一个星期内组织有关人员对工程进行验收，因甲方原因不能按期验收，应书面通知乙方变更验收日期。此变更日期后一个星期内，甲方仍不能组织验收，视同验收通过。甲方不再组织验收。
八、其它
a)设备配置清单作为本合同的附件。(详见设备配置清单)
b)合同自签定之日起生效，在完成约定的工作内容后失效。
c)本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份，每份合同具有同等法律效力。
d)未尽事宜，甲、乙双方协商解决。
甲方(公章)：________________乙方(公章)：________________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________
_________年_______月______日_________年________月______日
室内装修协议书11
甲方：__________
代表：__________
地址：__________
电话：__________
乙方：__________
代表：__________
地址：__________
电话：__________
风险提示：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《住宅室内装饰装修管理办法》等有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方住宅室内装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，经双方协商一致，签订本协议。
第一条：工程概况
（1）工程户型：_______房_______厅_______卫_______厨。
（2）工程内容及做法：按照甲方图纸进行施工。
（3）工程承包方式：全包，包括XX等材料的供应。
（4）工程期限____天。
（5）协议价款：本协议工程造价为：________元。
第二条：甲方义务风险提示：
应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的`情形。
再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。甲方装饰装修的住房应合法拥有或经所有权人同意。
（1）开工____日前要为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。
（2）提供施工期间的水源、电源。
（3）负责办理房屋物业部门开工手续和应由业主支付的有关费用。
（4）遵守物业管理部门的各项规章制度。
（5）负责协调现场施工队与邻里之间的关系。
第三条：乙方义务
（1）施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成本协议工程。
（2）在开工前检查水、电、燃气、管道、楼（地）面、墙面，发现问题应及时通知甲方，由甲方负责解决和协调。
（3）遵守物业管理部门的各项规章制度。
（4）负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护。
（5）供应施工所需XX家装品。
第四条：工程款支付方式双方约定按以下方式支付工程款：
第一次：协议签订后____日内支付_______%。
第二次：装修进场后____日内支付_______%。
第三次：木工、油漆工进场后____日内支付_______%。
第四次：竣工验收后____日支付内_______%。
第五条：工程验收和保修
（1）工程竣工后，乙方应通知甲方在____日内组织验收。验收通过的，办理验收移交手续，并由甲方按照约定付清全部价款。
（2）本工程自竣工验收合格之日起，在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为________年。
第六条：违约责任风险提示：
合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。
（1）一方当事人未按约定履行协议义务给对方造成损失的，应承担赔偿责任；因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。
（2）协议经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更协议内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。
（3）乙方供应的XX家装材料有质量问题的，乙方应承担赔偿责任和违约责任，并义务为甲方修护。
第七条：争议解决协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。
第八条：附则
（1）本协议经双方签字（盖章）后生效。
（2）本协议一式_______份，甲乙双方各执行_______份。
（3）本协议如有未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（签章）：代表人（签字）：________年____月____日
乙方（签章）：代表人（签字）：________年____月____日
室内装修协议书12
甲方（物业管理单位）：_________联系电话：_________
乙方（装修人）：_________联系电话：_________
丙方（装修施工单位）：_________联系电话：_________
为了规范小区住宅室内装饰装修（以下简称装修）活动及管理行为，维护小区正常秩序和公共利益，根据国家《物业管理条例》、建设部《住宅室内装饰装修管理办法》等相关法规，对本小区_________栋_________房装修管理服务事宜，达成本协议。
一、装修项目或方案（可加附页）
1、_________；
2、_________；
3、_________；
4、_________。
二、装修期限
装修期限为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。如超期装修，乙方应与甲方续签住宅室内装饰装修管理协议。
三、装修禁止行为
1、破坏或擅自改动建筑主体和承重结构；
2、擅自增加楼面荷载；
3、在承重墙上穿洞或扩大承重墙上原有的门窗尺寸，拆除连接阳台的墙体；
4、将厅、房、阳台改为卫生间、厨房间，将雨水管用于排放生活污水；
5、破坏卫生间、厨房的地面防水层；
6、违法搭建建筑物、构筑物；
7、破坏或擅自改变住宅外观，擅自在非承重墙上开门窗；
8、擅自改动、接驳燃气管道设施和公共管线；
9、占用、损坏或者擅自变动物业共有部位、共有设施设备；
10、其他影响建筑结构和使用安全的行为。
四、装修管理规定
1、装修施工人员进入小区需佩带《装修出入证》，并接受甲方人员的查验。乙方向甲方申领装修施工人员《装修出入证》_________个，交纳押金_________元/个共_________元。
2、装修施工人员一般不允许在装修住宅室内内住宿，如需留人看守施工现场，乙方应向甲方申报登记。
3、装修施工作业应当遵守消防规定，作业现场至少配备2个灭火器。
4、施工时间为每天8：00-12：00、14：00-18：00，其余时段禁止施工。
5、装修施工期间，丙方须对各种管道口采取保护措施，避免杂物进入管道造成堵塞。
6、甲方在履行管理职责时有权采取下列措施，乙方及丙方不得拒绝或阻碍：
（1）要求乙方或丙方提供有关资料；
（2）进入装修现场进行检查；
（3）制止违规装修行为，要求停工或整改；
（4）向政府有关部门报告；
（5）采取_________措施；
（6）_________；
（7）_________。
五、室外设施及防盗门窗的安装规定
1、室外各种设施如空调、太阳能热水器等，应当安装在建筑设计预定的位置，尺寸不得超出设计要求。如原设计未预定位置，则按照甲方指定的统一位置进行规范合理安装。空调机冷凝水应当接入管道内，不得滴漏。
2、室外防盗门窗应按规定安装，不得违反有关法规。
3、_________。
六、装修材料与装修垃圾的存放、清运与处置
1、装修材料应存放于装修住宅室内内，不得堆放在公共部位或公共场所，因装卸需要暂时堆放的应尽快清理；不及时清理的，经甲方通知后，乙方或丙方仍未做出适当安排的，甲方有权进行处置，处置费用可从乙方的.装修保证金中扣除。
2、装修垃圾清运采用下列第_________种方式：
（1）自行清运。乙方或丙方必须于每天18：00前清运堆放在指定地点的装修垃圾；未按时进行清运的，甲方将代其进行清运，清运费用按_________元/车（不足一车按一车计）从装修保证金中扣除。
（2）委托甲方清运。乙方或丙方应在需清运垃圾前一天通知甲方，并将装修垃圾用包装物装载或捆扎后放在指定地点；乙方或丙方须向甲方缴交装修垃圾清运费_________元/车，不足1车按1车计。
3、_________。
七、装修保证金及管理服务费用
1、本协议一经签订，乙方即按下列标准向甲方交纳装修保证金：
［］住宅物业每户_________元；
［］非住宅物业每户_________元。
2、装修工程完毕后，经甲方检查确认无违章装修、无损害公共利益及其他业主利益行为的，甲方在验收后_________天（不得超过30天）内将装修保证金退还乙方。
本站合同范文·建材订货合同范本·简单装修合同·工装装修合同·门面店面装修合同·办公室装修合同·室内装修合同3、乙方按约定向甲方支付装修服务费_________元。
4、_________。
八、其他约定
1、因装修造成共用部位、共用设施设备损坏、共用管道堵塞、渗漏等，乙方应当立即组织修复；造成经济损失的，乙方应与受损人协商进行合理赔偿。协商不成的，可申请仲裁或者提起诉讼。属于丙方责任的，乙方可向丙方追偿。
2、_________。
3、_________。
4、_________。
甲方（盖章）：_________
乙方：_________
负责人（签名）：_________
装修人（签名）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
丙方（盖章）：_________
负责人（签名）：_________
_________年____月____日
附件
1、本协议文本为示范文本，也可作为签约使用文本。适用于物业管理单位受理住宅室内装饰装修申报登记时，与装修人（指业主或物业使用人）签订。使用之前，双方应当仔细阅读协议示范文本的内容，对本示范文本条款或专业用词理解不一致的，以国家、省、市的法律、法规、文件、规范为准，也可向珠海市建设局、珠海市物业管理处咨询。
2、为体现协议双方自愿、协商一致的原则，双方当事人可以对本示范文本的内容进行选择、填写、修改、增补或删减。协议签订生效后，未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。
3、本示范文本中有［］符号的为选择项，选用［］内容的，以划√方式表示；对于实际情况未发生或双方不作约定的，应在［］中及其它留有空格的部位打×，以示删除。
室内装修协议书13
甲方：____________________
乙方（业主）：____________
为加强对装璜工程的管理，确保工程质量和小区正常运作秩序，甲乙双方同意签定本协议。
一、甲、乙双方都承诺遵守《住宅室内装饰装修管理办法》等有关的政策法规、《业主使用公约》、《前期物业服务协议》，并认同上述文件中的规定。
二、乙方要对所属业权进行室内装修，根据《住宅室内装饰装修管理办法》规定必须甲方申报，并领取《装修许可单》，贴于进户门背。
三、乙方不得拒绝和阻碍甲方依法对住宅室内装饰装修活动的监督检查。
四、为尽量不影响其他业主休息，双方约定在本小区内装潢的作业时间是每日________-________，________-________；周六、周日、法定节假日不进行有声作业。
五、乙方应当选择具有相应资质等级的装饰装修企业，装修公司及装修施工人员必须持证上岗，乙方对自已委托的上述人员要核查其持证情况做到无证不委托，同时甲方有权对上述人员进行管理，要求其进出小区必须办理出入证。
六、装修前乙方向甲方缴纳________元装修押金，装修完毕后经甲方工程人员核查无违反规定的甲方全额退回押金（不计息），如在装修过程中出现违反本协议、《住宅室内装饰装修管理办法》等有关的政策法规、《业主使用公约》、《前期物业服务协议》的，甲方有权暂缓退押金，直至乙方将违规装璜部分恢复。
七、乙方承诺不超过《装修许可单》范围进行装修，不占用或临时占用公共区域。
八、乙方自行负责施工场地的消防安全，应按规定配备消防灭火器，严禁抽烟，严禁擅自运用明火。切割焊接等需动用明火时应向甲方保安部、工程部提出动用明火申请，经批准并落实监护人和防火措施方能进行。同时非火灾时乙方不得使用消防栓，违章予以每次人民币________元处罚。
九、装修的垃圾必须袋装化，乙方应负责及时清理至甲方指定堆放点。清运垃圾时应注意不得散落在过道、电梯内及道路上。如有散落应及时打扫干净。甲方负责指定堆放点的'装璜垃圾的清运工作。
十、乙方在小区内搬运黄沙、水泥、石灰时必须袋装，不得散落在过道、楼梯、路面，如有散落，应及时冲洗干净。
十一、高层电梯是客用电梯，乙方运送建筑材料及大宗货物不得使用，私自使用甲方有权制止，并须乙方赔偿相应损失。
十二、乙方装修时，对新增及改变的各种管线、设施设备要注意安全，不得擅自改动室内墙体、卫生间、厨房间墙面及地面、平顶露台、护栏、原有管线等，否则造成的损失由乙方负责赔偿。
十三、为保持小区环境有序、整洁，乙方及乙方委托的施工人员进出的各类车辆（含两轮车）应服从物业管理处的管理。对于乱停、乱放的车辆，管理处有权予以清离，在清离过程中造成的损失，甲方不承担责任。
十四、为小区内广大业主的安全，搬运物品离开小区时，实行登记申报制度，出门须持有小区出门证，并经甲方管理处确认。乙方及乙方委托的装修施工人员必须配合执行。
十五、乙方搬运工具、材料、垃圾等不得影响客户办公及进出，不得磨损及损坏大理石、花岗石、木条、不锈钢、电梯、玻璃、照明、墙面等公共设施。如违反以上规定，须处以相应赔偿。
十六、本小区内不得采用任何方式封闭阳台（包括使用无框玻璃）；小高层业主不得安装太阳能设施；不得封闭或改变露台天沟，不得封闭阳台雨水管；安装空调必须在原设计位置或甲方指定位置。
十七、乙方应对施工中安全工作负责，加强对施工人员的安全教育。若因施工人员违章而引起的事故，乙方应承担全部责任，对造成甲方的损失应负赔偿责任。
十八、现场当日施工完毕后，乙方或乙方委托人应认真检查施工现场，保证现场清洁，防止留下火险隐患，废料应及时清理完毕，严禁阻塞通道，并将电气设备电源切断。对于易燃品，须提前做好存放工作，定点专柜负责，物品存放量不宜过多，施工完毕后，须将剩余物品带离现场。
十九、乙方施工中损坏小区设备和建筑物应负责赔偿。使用厕所依照管理处规定，必须保证洗手间清洁，严禁向坐厕、便斗内倾倒砂浆水、杂物，如有下水道堵塞，乙方须及时疏通并承担由此造成的一切损失。
二十、本协议在履行中如发生争议，双方协商解决或向物业管理行政主管部门申请调解；协商或调解无效的，可向________仲裁委员会申请仲裁，也可向人民法院申请上诉。
二十一、有未尽事宜，双方可另协商解决或补充协议。本协议一式二份，双方各执一份，签字后生效。
甲方：_______________乙方（业主）： __________
_____年_____月_____日_____年_______月_______日
室内装修协议书14
发包单位：___________（以下简称：甲方）
承包单位：___________（以下简称：乙方）
甲方与乙方签订电力工程施工合同，双方坚持“安全第一，预防为主”的原则，遵守当地承包工程管理规定、国家电力公司有关安全管理文件以及国家法律法规的要求。为确保施工安全，甲乙双方约定明确各自的安全责任，并特此签署本安全协议。
1、电力工程项目：
1.1项目名称：温岭东海塘风电场中控楼外墙装饰工程。详细信息可见于施工合同（合同编号：__________）。
1.2工程地址：温岭东海塘风电场
2、工程项目期限：___年___月___日至__年____月___日工程完工。
3、甲方的权利和义务：
3.1由甲方对乙方进场人员进行电力安全生产规程介绍。
3.2甲方在施工期间要积极协助乙方做好安全生产、防火管理和监督检查工作。如果发现乙方违反了电力生产相关规定和风电场安全运行规定，甲方有权对其进行停工整顿，并规定整改期限。
3.3甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式提出。
4、乙方的.权利和义务：
4.1为确保施工安全，乙方在进行施工前需仔细勘测现场并了解电力生产区域内的工作范围和停电范围。根据项目特点和内容，乙方要采取相应的安全措施，确保施工过程中不会造成任何安全隐患。
4.2在工作过程中，乙方应对可能出现的危险情况进行充分的了解和评估，并制定相应的安全技术措施，以保证工作的顺利进行。如果存在火灾、触电、高空坠落、机械伤害等风险，乙方应提前告知甲方，并与其协商确定安全措施，确保工作过程中不会发生严重设备事故。
4.3在乙方开展施工前，乙方需确认现场、作业环境、设施设备、工器具等是否符合安全要求并处于安全状态。一旦乙方开始施工，则视为乙方已确认上述条件，并对施工过程中的安全负有全面责任。
4.4乙方施工还应履行风电场工作票手续，在得到许可后方可作业。
5、此协议在双方签字后即生效，作为主合同的附件与合同正本具有同等法律效力。该协议共有2份，甲、乙双方各持一份。
甲方：单位名称：__________乙方：单位名称：__________
甲方代表：__________乙方代表：__________
___年___月___日至__年____月___日
室内装修协议书15
发包人：_________
承包人：_________
按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
第1条工程概况
1.1工程地点：_____
1.2工程内容：房屋间数____室___厅总建筑面积____平方米。
1.3承包范围：_________
1.4承包方式：双方商定采取下列第_________种承包方式：承包人包工包全部材料承包人包工包部分材料承包人包工、发包人包料。
1.5开工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日总日历工期：____日。
第2条合同价款与支付
2.1合同价款：金额：_____，￥：___。
2.2合同价款采用方式：双方商定本合同价款采用第_________种方式确定。
采用固定价格：固定价格加___%包干风险系数计算。包干风险包括____。
采用可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。
成本加酬金：_____
2.3工程预付款：合同生效后，发包人向承包人预付工程款___%即人民币____，预付款扣回的时间、比例：____。
2.4工程款支付
工程款支付方式：____
工程款支付金额和时间：___工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款同期调整支付。发包人不按合同约定支付工程款，双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
第3条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供：
发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。
由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。
第4条发包人工作
4.1指派___为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
4.2装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线，负责到有关部门办理审批手续。
4.3向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4.4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
4.5开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。
第5条承包人工作
5.1指派___为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
5.2严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。
5.3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
5.4未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
5.5工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5.6保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第6条材料供应
6.1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
6.2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
6.3凡由承包人采购的`材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
第7条安全生产和防火
7.1发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
7.2发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
7.3承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。
第8条工程质量及验收
8.1双方约定本工程质量应达到国家质量评定_____标准。
8.2优良工程等级增加的经济支出______。
8.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。
8.4发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
8.5工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
8.6装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。
第9条工程变更
9.1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。
第10条竣工结算
10.1工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。
10.2工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。
第11条工程保修
11.1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。
第12条违约责任
12.1由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人___元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的____支付滞纳金。
12.2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人____元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的__%。
12.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
12.4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故由承包人负责并承担损失。
12.5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
12.6未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
12.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
12.8双方约定其它违约责任：___。
第13条争议的解决方式
13.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决也可由有关部门调解协商或调解不成的，按下列第__种方式解决：提交_________仲裁委员会仲裁依法向工程所在地人民法院起诉。
第14条不可抗力
14.1双方关于不可抗力的约定：____。
第15条保险_________。
第16条合同生效
16.1合同生效日期：________年____月____日
第17条合同份数
17.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数：____。
第18条合同备案、鉴证
第19条其它约定_________。
发包方：_______承包方：_______
授权代表：_____授权代表：_____
________年____月____日________年____月____日
签订地点：________签订地点：_________