退场协议书15篇(热)
在现在社会，大家逐渐认识到协议的重要性，签订协议能够最大程度的保障自己的合法权利。我们该怎么拟定协议呢？下面是小编整理的退场协议书，仅供参考，欢迎大家阅读。
退场协议书1
本协议书是由甲方和乙方就施工队中途退场事宜达成的一项协议。甲乙双方：
甲方：___（单位或个人名称）____
乙方：___（单位或个人名称）____
鉴于以下事实，本着平等自愿、诚实守信的原则，双方达成如下协议：
一、协议内容
1.1 双方确认，施工队在合同中约定的工期内未完成工程，故甲方同意解除双方之间的合同关系。
1.2 双方同意，乙方需要按照本协议中的约定，立即中途退场，不得在甲方工地内参与任何工作。
1.3 双方确认，本协议签署后，双方之间的合同关系自动终止，乙方不得向甲方主张任何权利和索赔。
二、退场条件
2.1 乙方需要在离开工地前，完成与工程有关的质量检查，保证工程符合相关的质量要求。
2.2 退场期间，乙方需要清理好工程遗留下来的垃圾，保证工地的清洁卫生，并将工程所使用的设备、材料等物品有条理地整理好，交由甲方负责人审核后收回。
2.3 乙方需要保证工程的安全，退场前应提供工程安全检测报告，并保证工程在质量、安全等方面符合国家安全标准要求。
三、违约责任
3.1 若乙方未能按照本协议的'约定及时完成退场工作，甲方有权要求乙方支付相关的违约金。违约金金额以甲方实际损失为依据，具体数额双方协商决定。
3.2 若乙方退场后由于工程存在质量、安全等问题而导致甲方及其利益受损，乙方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额以甲方实际损失为依据。
四、其他事宜
4.1 本协议为甲乙双方的协议，双方应本着诚实守信的原则互相遵守，履行协议义务。
4.2 本协议自双方签署之日起生效，有效期为工程完成退场之日。本协议未尽事宜，参照双方签订的《施工队服务合同》及工程建设与相关法律法规处理。
本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
退场协议书2
发包人：_____（简称甲方）
承包人：_____（简称乙方）
甲方与乙方签订的厦门美洲健身会所建筑装饰装修合同（工程地点：厦门市君尚广场）乙方工期严重滞后且无法履约，故甲乙双方在__年11月7日达成共识，即日起乙方停工退场，办理退场清算手续，就此甲乙双方达成如下退场协议：
一、工程项目
1.工程名称：
2.工程地点：
二、相关事项
1.退场时间：__年11月8日。
2.乙方要在规定的退场时间内完成退场，不得干扰甲方安排接手的施工单位进场。
3.乙方安排专人为代表和甲方监理共同核定已完成工程量和进场未安装的材料数量，并在核定工程量清单上签字。__年11月8日完成核定签字，未确认的工程量按零计算。
4.甲乙双方在__年11月8日当天核定已完成工程量和进场材料的工程总价，双方签字确定。甲方已付的工程款有人民币肆拾万元整扣除核定已完成的工程款项，余下的款项乙方要在三日内退回甲方。
5.乙方应负责处理好本工程发生的材料款和工人工资支付。乙方如因以上原因干扰甲方的`工程进展造成的所有损失由乙方负责，甲方可以继续追偿。
6.本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字后即生效，甲、乙双方即刻按协议办理退场清算手续。同时甲乙双方签订的装修合同也同步终止。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
日期：
日期：
退场协议书3
甲方（承租方）：______________
乙方（出租方）：______________
一、根据前方工程施工情况，现已不需使用设备，甲方于_______年_______月_______日通知乙方设备退场，乙方接到甲方通知并同意甲方退场要求。现甲乙双方就租赁设备的退租达成以下协议：
二、甲方通知乙方退场后，将租赁设备相关手续等，经双方确认后移交经营部做结算。
三、截止到_______年_______月_______日，甲乙双方签订的设备租赁合同已全部执行完毕，双方不存在任何经济纠纷等遗留问题，甲乙双方对此不存在任何异议。
甲方签字（盖章）：_____________________乙方签字（盖章）：_____________________
经办人：_____________________经办人：_____________________
电话：_____________________电话：_____________________
日期：_______年_______月_______日日期：_______年_______月_______日
退场协议书4
编号：20130801
甲方： 中景控股有限公司
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它
有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方经认真、友好协商达成以下补充协议：
一、退场说明
因乙方施工的工程安康市余湾移民安置社区项目、约 建筑面
积，自合同签订至今施工一直不顺，各种非正常问题时常出现，导致我公司项目施工人员、管理人员、资金都遇到了很大的'影响，就因此项目情况乙方不再承担其项目施工任务，乙方提出退场申请，经甲方研究并双方友好协商，甲方同意乙方退场，并通知乙方在 年 月 日前办理退场相关手续。乙方在项目部承担的全部合同工程施工中产生的所有经济遗留问题均在“退场协议”中体现，乙方承诺当甲方同意“后”已无其他任何的经济遗留问题。
二、履约保证金和农民工工资保证金
履约保证金和农民工工资保证金返还按照“甲方与地方政府在安康
市汉滨区人民法院开庭审理裁定后执行”，五个工作日返还清履约金农民工工资保证金。
三、办理“清”全部手续，甲乙双方签订的工程合同 号自行解除
乙方在本项目的所有债权债务自行承担解决。
四、若办理完“退场协议”以后双方发生争议
乙方在甲方总部所在地的仲裁机构申请仲裁或在甲方总部所在地的人民法院提起诉讼。
五、本退场协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。
甲方：
法人代表：
（委托代理人）
日期： 年 日
法人代表：（委托代理人） 月
退场协议书5
编号：
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方经认真、友好协商达成以下补充协议：
一、退场说明
因乙方施工的工程安康市余湾移民安置社区项目、约建筑面积，自合同签订至今施工一直不顺，各种非正常问题时常出现，导致我公司项目施工人员、管理人员、资金都遇到了很大的影响，就因此项目情况乙方不再承担其项目施工任务，乙方提出退场申请，经甲方研究并双方友好协商，甲方同意乙方退场，并通知乙方在年月日前办理退场相关手续。乙方在项目部承担的全部合同工程施工中产生的所有经济遗留问题均在“退场协议”中体现，乙方承诺当甲方同意“后”已无其他任何的`经济遗留问题。
二、履约保证金和农民工工资保证金
履约保证金和农民工工资保证金返还按照“甲方与地方政府在安康市汉滨区人民法院开庭审理裁定后执行”，五个工作日返还清履约金农民工工资保证金。
三、办理“清”全部手续，甲乙双方签订的工程合同号自行解除
乙方在本项目的所有债权债务自行承担解决。
四、若办理完“退场协议”以后双方发生争议
乙方在甲方总部所在地的仲裁机构申请仲裁或在甲方总部所在地的人民法院提起诉讼。
五、本退场协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。
甲方：
法人代表：
（委托代理人）
日期：20xx年xx月xx日
法人代表：（委托代理人）月
退场协议书6
甲方：
乙方：
因乙方施工队组织不力，对工程管理无成熟经验、资金不足。乙方自愿提出工程退场，甲方同意乙方的'要求，就此甲乙双方达成如下退场协议：
一、工程项目
一、工程名称：
二、工程地点：
二、相关事项
一、退场时间年日。
二、结算金额根据相关法律、法规、合同、现行市场价格给予结算。
三、此协议签订后工地若出现任何前期问题造成的停工等一切损失由乙方承担，甲方有权在一期工程款中扣除。
三、甲乙双方于 签订的工程协议自动终止。
四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后即办理现场移交手续并立即生效。
甲方：（签字） 乙方：（签字）
年 月 日 年 月 日
退场协议书7
工程名称：
发包人（以下简称甲方）：
承包人（以下简称乙方）：
甲乙双方于20__________年11月5日及20__________年4月9日签订灌口年产60万立方米加气混凝土砌块项目水电与消防安装水电安装两份工程协议书，现由于多方面原因，造成合同无法继续履行。双方协商提出退场，终止合同。双方关于退场达成协议如下：
一、经双方现场实际测量核对，乙方已施工完成的'工程量，乙方已借的工程款人民帀（贰万贰仟元整），双方协商支付乙方人民币（伍仟元整），包含安溪圆潭别素工程尾款，乙方自行处理工人工资及退场；
二、乙方保证付清班组（含消防管、预埋及基础焊接等）所有工人工资，若有工人对人工工资产生纠纷，一切责任由乙方承担；
三、若有乙方班组工人因工资等问题投诉到劳动局或建设局等相关部门，乙方应出面协调并承担一切责任，若工人投诉所欠工人工资属实，乙方应承担付清工人工资的责任，不可把责任往甲方身上推。
本退场协议一式两份，双方各一份，具有同等法律效力。
身份证号码：身份证号码：
电话号码：电话号码：
发包人（甲方）签字：承包人（乙方）签字：
20__________年4月9日
退场协议书8
甲方：
乙方：
鉴于：
1、甲乙双方一致同意解除双方所建立的合同关系；
2、乙方施工工作尚未开展，不再承担其他施工任务，乙方提出退场申请；乙方对因各种因素特别是乙方自身原因导致的自愿退场结果表示理解和接受，并无任何异议；
3、甲乙双方不再向对方主张施工合同中的'其他损失或者违约金。为此，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等自愿，友好协商的基础上，达成以下条款，以资共同遵守。
1）甲乙双方一致确认:甲方之前向乙方支付预付款200万元;
2）甲乙双方一致确认:在前期工作中，乙方用部分预付款购置临时设施（35万）；
3）甲乙双方一致同意，在本协议签订之日起1日内，乙方即刻支付玖拾万人民币，同时，退还临时设施(临时设施见清单)，并在签订本《退场协议书》一个月内将剩余75万元人民币退还至指定帐户。
指定帐户为：
若乙方未按本协议约定的时间支付款项或者退还临时设施，违约金则从甲方支付预付款之日起，每日按银行同期贷款利率的四倍计算至乙方付清之日止。
4、本协议签订之日起2日内，若施工现场还遗留有乙方物品（包括但不限于机械设备、仪器、各类材料、办公设备、办公用品等等），乙方自愿放弃上述物品所有权，并同意其所有权归甲方，任甲方自行处置。
同时，若乙方的人员（包括但不限于工人，乙方的分包单位，乙方的债权人等等）导致甲方无法正常接管施工现场，每逾期一日，乙方自愿承担违约金每天壹万元人民币。
5、甲乙双方一致确认，乙方已做的工程量不计价。
6、甲乙双方承诺：已认真审阅本协议所有条款并完全了解其详尽内容，本协议所有条款均由甲、乙双方协商一致达成，不存在胁迫，欺诈等情形。
7、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，一经签订，即刻生效。
若产生纠纷，则由重庆市九龙坡区人民法院管辖。
甲方：
乙方：
时间 ：
退场协议书9
甲方（承租方）：______________________________
乙方（出租方）：______________________________
根据前方工程施工情况，现已不需使用设备，甲方于_________年_______月______日通知乙方设备退场，乙方接到甲方通知并同意甲方退场要求。现甲乙双方就租赁设备的退租达成以下协议：
二、甲方通知乙方退场后，将租赁设备相关手续等，经双方确认后移交经营部做结算。
三、截止到_________年_______月______日，甲乙双方签订的设备租赁合同已全部执行完毕，双方不存在任何经济纠纷等遗留问题，甲乙双方对此不存在任何异议。
甲方签字（盖章）：________________
经办人：________________
电话：________________
日期：_________年_______月______日
乙方签字（盖章）：________________
经办人：________________
电话：________________
日期：_________年_______月______日
退场协议书10
工程名称：
发包人（以下简称甲方）：
承包人（以下简称乙方）：
甲乙双方于______年_____月_____日及______年_____月_____日签订灌口年产60万立方米加气混凝土砌块项目水电与消防安装水电安装两份工程协议书，现由于多方面原因，造成合同无法继续履行。双方协商提出退场，终止合同。双方关于退场达成协议如下：
一、经双方现场实际测量核对，乙方已施工完成的工程量，乙方已借的工程款人民帀（_____元整），双方协商支付乙方人民币（_____元整），包含安溪圆潭别素工程尾款，乙方自行处理工人工资及退场;
二、乙方保证付清班组（含消防管、预埋及基础焊接等）所有工人工资，若有工人对人工工资产生纠纷，一切责任由乙方承担；
三、若有乙方班组工人因工资等问题投诉到劳动局或建设局等相关部门，乙方应出面协调并承担一切责任，若工人投诉所欠工人工资属实，乙方应承担付清工人工资的'责任，不可把责任往甲方身上推。
本退场协议一式两份，双方各一份，具有同等法律效力。
身份证号码：身份证号码：
电话号码：电话号码：
发包人（甲方）签字：
承包人（乙方）签字：
______年_____月_____日
退场协议书11
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：
根据前方工程施工情况，现已不需使用设备，甲方于 年 月 日通知乙方设备退场，乙方接到甲方通知并同意甲方退场要求。现甲乙双方就租赁设备的退租达成以下协议：
一、甲乙双方于月日签订的合同自 年 月 日生效，至 年 月 日终止，设备退场，合同自行失效，租期为 ，此后设备出现的`任何问题与甲方无关；
二、甲方通知乙方退场后，将租赁设备相关手续等，经双方确认后移交经营部做结算。
三、截止到 年 月 日，甲乙双方签订的设备租赁合同已全部执行完毕，双方不存在任何经济纠纷等遗留问题，甲乙双方对此不存在任何异议。
甲方签字（盖章）： 乙方签字（盖章）： 经办人： 经办人：
电话： 电话：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
退场协议书12
工程名称：灌口年产60万立方米加气混凝土砌块项目水电与消防安装 发包人（以下简称甲方）：郭侨锋
承包人（以下简称乙方）：张利阳
甲乙双方于20xx年11月5日及20xx年4月9日签订灌口年产60万立方米加气混凝土砌块项目水电与消防安装水电安装两份工程协议书，现由于多方面原因，造成合同无法继续履行。双方协商提出退场，终止合同。双方关于退场达成协议如下：
一、经双方现场实际测量核对，乙方已施工完成的工程量，乙方已借的工程款人民帀（贰万贰仟元整），双方协商支付乙方人民币（伍仟元整），包含安溪圆潭别素工程尾款，乙方自行处理工人工资及退场;
二、乙方保证付清班组（含消防管、预埋及基础焊接等）所有工人工资，若有工人对人工工资产生纠纷，一切责任由乙方承担；
三、若有乙方班组工人因工资等问题投诉到劳动局或建设局等相关部门，乙方应出面协调并承担一切责任，若工人投诉所欠工人工资属实，乙方应承担付清工人工资的'责任，不可把责任往甲方身上推。
本退场协议一式两份，双方各一份，具有同等法律效力。
身份证号码： 身份证号码：
电话号码： 电话号码：
发包人（甲方）签字： 承包人（乙方）签字：
20xx年 4 月 9 日
退场协议书13
甲方（承租方）：__________________
乙方（出租方）：__________________
根据前方工程施工情况，现已不需使用设备，甲方于_____年____月____日通知乙方设备退场，乙方接到甲方通知并同意甲方退场要求。现甲乙双方就租赁设备的`退租达成以下协议：
一、甲乙双方于___月____日签订的合同自_____年____月____日生效，至_____年____月____日终止，设备退场，合同自行失效，租期为，此后设备出现的任何问题与甲方无关；
二、甲方通知乙方退场后，将租赁设备相关手续等，经双方确认后移交经营部做结算。
三、截止到_____年____月____日，甲乙双方签订的设备租赁合同已全部执行完毕，双方不存在任何经济纠纷等遗留问题，甲乙双方对此不存在任何异议。
甲方签字（盖章）：
乙方签字（盖章）：
20__________年__________月__________日
退场协议书14
甲方：
乙方：
为适应市场及企业发展的需要，本着双赢观念，甲乙双方经协商达成如下协议：
一、合作内容：
甲乙双方就河南省xxx至xx高速公路沥青路面工程项目投标及相关事宜达成合作协议。
二、甲、乙双方职责、权利、义务：
甲方职责：
（1）负责按业主及招标要求购买该工程项目的资格预审文件。
（2）按资格预审文件要求编制资格预审文件并负责资格预审文件的递交。
（3）资格预审文件通过后，根据业主要求购买招标文件、组织人员踏勘工地，负责投标书编制工作，提交投标保证金。
（4）若该项目中标，负责与业主签定施工合同。
（5）负责中标后的施工管理，安排施工队伍，组织施工生产，履行合同承诺。
（6）中标后与乙方签定施工合同，明确双方的责、权、利。
乙方职责：
（1）负责协调与业主各方的关系。
（2）资格预审过程中，负责提供与资审有关的信息，确保资审通过。
（3）编制投标文件期间，负责提供编制投标文件及定标所需的有关资料和信息（含报价分析报告和评标关键性资料），确保所提供资料及信息的准确性和及时性。
（4）若工程中标，乙方作为甲方内部的一个施工队伍承担总工程量50%的工程，服从甲方对本工程项目的统一管理和指挥，负责所承担工程的施工管理，施工队伍安排，组织施工生产，履行合同承诺。
三、成本费用
一、编标成本费用包括编制资格预审申请文件成本费用和编制投标文件成本费用。
（1）编制资格预审申请文件成本费用包含购买资格预审文件、编制资格预审申请文件及递交资格预审申请文件所发生的费用。
（2）编制投标文件成本费包含购买招标文件、工地调查、编制投标文件及递交文件过程中发生的费用。二、本项目编标成本费用由甲方承担。
四、承包工程量的比例及费用支付方式
一、若该项目中标，甲方利用乙方资源，采取承包合作的'方式，根据该中标工程项目实际承揽任务额，安排给乙方50%的工作量。为确保施工现场有序、规范，保质保量完成任务，乙方自行交纳乙方施工总金额的税金（营业税、城市建设维护和教育附加税）和法定法规（若有要求则有业主或甲方代扣代缴）。
二、该项工程若需银行履约保函，甲方负责提供；若需提供现金履约保证金，则需甲乙双方根据所承担的工程量分别承担。
三、用的支付办法：在甲方与业主签定施工合同后，甲方应与乙方及时签定承包合作协议书。乙方按承担的工程量享受业主的预付款；每次业主对甲方实施计量支付后7天内，甲方对乙方实施计量支付；工程竣工后，业主对甲方进行竣工决算并支付全部工程款后10天内，甲方对乙方进行竣工决算并支付完乙方应得承包价款。
四、乙方全部承担投标期间的协作服务费，甲方不向乙方收取施工管理费。
五、其他事项
一、中标后，甲乙双方订立书面的工程承包合同，进一步明确职责、权利和义务。
二、乙方对所承包的工程应严格按照业主和甲方的要求施工，包括管理、测量、试验、物资采购储存、机械设备调遣、劳力安排、质量检验、资料报签整理、计量支付基础文件、环境保护、征地拆迁、与地方有关部门的协调等，施工中，甲方发现乙方生产要素配置、工期进度、质量安全达不到业主要求时，甲方及时提出整改意见，乙方应限时整改，造成的经济损失均由乙方赔偿。
三、甲方对乙方承包工程的基本要求：安全、质量、工期、环保符合国家的现行标准和与业主签定合同的具体要求；维护甲方的企业形象和信誉。
六、本着精诚合作的原则
甲、乙双方需积极维护对方在社会中的良好形象和信誉，不得以任何方式损害对方的形象和信誉。
七、未尽事宜
双方本着互相谅解的原则，协商解决。本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。
八、协议自正式签署之日起。若该项目未中标，本协议自行失效。
甲方：
乙方：
退场协议书15
本协议书由甲方（建设单位）和乙方（施工队）签订，经双方协商同意，如下条款是双方之间的约定，具有法律效力。
一、退场原因
由于某些不可抗力或者其他原因，乙方需要中途退场。甲方已接受乙方的申请，同意双方依据该协议进行解决。
二、退场时间
乙方退场时间应与甲方协商一致，并在该协议生效后7天内完成退场。
三、清理工作
乙方应当在退场前将工地内的物品、设备和原材料全部送离工地，并保证施工现场整洁无垃圾。
四、合同结清
乙方应在退场前完成所有合同约定的.工作，并将工作质量验收合格。甲方应在合同结束后7个工作日内结算合同款项。
五、其他
若甲方支付给乙方的任何款项以及任何补偿（如拆迁款等）在到期前使用，应根据毫无争议的支出构成向乙方支付适当的利息。
本协议书生效后，如双方发生争议，应协商处理；未能协商解决的，任何一方均有权向当地人民法院提起诉讼解决。
六、签署
本协议书一式两份，由双方代表签名或盖章生效。本协议书自双方签字或盖章之日起生效。
甲方：_____
乙方：_____