电工协议书【实用】
在社会发展不断提速的今天,协议与我们的生活息息相关,协议具有法律效力,确立某种法律关系。到底应如何拟定协议呢?以下是小编为大家整理的电工协议书,欢迎大家分享。
电工协议书1
甲方:_____
姓名___
乙方:_____
姓名___
双方经反复商量一致,就下列事宜达成协议:
一、(写清情况) 甲乙双方自愿签订本协议书,甲乙双方达成如下协议。
二、 双方商量确定,甲方提供合格商品,乙方负责提供业务销售。
三、双方商量确定,乙方负责业务销售的同时,甲方需根据约定的X%负责给乙方提供业务费用。
四、双方商量确定, 在经营期间根据xxxx比例进行提现。
五、以上事实清楚,甲乙双方无异议。
六、(以后操作的想法)________________________________________________________。
七、支付方式:__银行转账__________________________________________________。
八、违约责任:______________________________________________________________。
九、违约金或赔偿金的数额或计算方法:___________________________________________________。
十、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的`争议,由双方当事人商量解决;也可由当地工商行政管理部门进行调解;商量或调解不成的,按下列第____种方式解决:
(一)提交________仲裁委员会仲裁。
(二)依法向人民法院起诉。
十一、双方商定的其他事宜:_____________________________________________________________________________________________。
甲方:(签章)
乙方:(签章)
地址:
地址:
邮政编码:
邮政编码:
合同签订地点:___________
合同签订时间:____年__月__日
电工协议书2
合同编号:_________________
甲方:_________________地址:_________________电话:_________________联系人:_________________传真:_________________邮编:_________________
乙方:_________________地址:_________________电话:_________________联系人:_________________传真:_________________邮编:_________________甲
乙双方为_________________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:
一、工程概况1、工程名称:_________________(地点名称)弱电综合布线系统2、工程地址:_________________
3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:1)完成_________________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约__________________米金属桥架安装;约__________________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额本合同预算总金额为:(人民币)__________________元整(__________________)
六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的.违约金。乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。
甲方(签章):__________________
乙方(签章):__________________
法定代表或其委托人:__________________
法定代表或其委托人:__________________
地址:__________________
地址:__________________
开户行:__________________
开户行:__________________
帐号:__________________
帐号:__________________
签约时间:__________________签约地点:__________________
电工协议书3
甲方:XX
乙方:XX
为保障门店用电、电器设备的安全,强化电工的工作责任,做到责权分明,经甲乙双方协商,达成如下协议:
1、电工属特种作业人员,乙方必须持有合法证件,做到持证上岗。
2、乙方为我公司的专职电工,合同期内不能从事其他公司的.任何兼职工作,如因此造成的直接和间接损失由乙方承担。
3、乙方必须严格遵守甲方的作息时间制度,因此造成的直接和间接损失由乙方承担。
4、电工属于公司特殊岗位,作息时间以外因工作需要电话通知乙方,乙方无条件服从,甲方支付加班费。
5、乙方每天必须对上班门店的电路、电器设备进行检查,且必须有检查记录。
6、乙方负责电源管理,对工地内所有电源设备,线路等经常进行安全检查,发现电源超负荷,短路等极易造成火灾的危险情况,必须立即进行修理,严防发生事故。
7、电工严格执行电工操作规范,并负责全工地电路、电器设备的安装、调试,检修与保养。
8、配电室要保持干净整洁,严禁存放易燃易爆和其它危险物品。
9、定期对变压器开关柜进行维护清理,保持清洁,预防尘土造成短路,对电器设备线路要经常进行检查,发现问题及时解决。
10、乙方要树立安全意识,在操作过程中一定要注意安全,做到安全第一,严禁违章操作,否则,发生一切事故由乙方自行承担,与甲方无关。
11、本协议从XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日开始执行,一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方(盖章):XX
身份证:XXXXXXXXXX
XXXX年XX月XX日
乙方(签字):XX
身份证:XXXXXXXXXX
XXXX年XX月XX日
电工协议书4
甲方:
乙方:
甲乙双方于20xx年10月24日签订《工程施工合同》后因资金困难未按时履行,现经三方达成如下补充协议:
一、原合同第八条的施工计划与工期变更为:自20xx年 月 日至 月 日,共计 天。
二、原合同第五条工程造价与工程支付办法中的2、工程付款方式变更为:乙方施工人员进场开始施工2日内,甲方预付工程款伍万元,主钢构架开始进场安装2日内,甲方预付壹拾万元,安装钢梁及骨架时,甲方再预付贰拾万元。工程竣工后,乙方按照工程竣工验收标准进行报验。验收合格后,10日内付至工程款总造价的95%,剩余5%作为保修金,一年保修期结束后,付清剩余款项(无利息)。如甲方未按照上述付款期限支付预付款或工程款则按月利率30向乙方支付逾期付款的违约金。
三、因工程量增加甲方与乙方协商在原设计的基础上仓库四周增加雨棚面积1296平方米(宽4米总长324米)每平方米147元,增加造价壹拾玖万伍佰壹拾贰元整。
四、乙方向丙方借款 万元(大写 万元)用期六十五天,月利率。乙方保证所借的款项专款专用并同意丙方作为代付人,直接将所需的款项支付给第三方用于支付材料款和相关费用。
五、甲方自愿作为上述乙方的`借款保证人,并承担连带保证责任。甲乙双方均同意甲方直接将应支付给乙方的部分工程款代付给丙方,用于偿还乙方借丙方的借款及利息,如甲方不能按照上述约定将借款支付给丙方,甲方自愿将所建的汝州申通快递仓库包括相应土地使用权抵偿给丙方,归丙方所有。另外从 开一条宽 米的通道归丙方无偿使用,同时协助办理相关土地房产变更手续。
六、本补充条款与工程施工合同中的约定如有冲突,以本补充协议为准。
七、本补充协议一式三份,三份各持一份,自三方签字或盖章起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
电工协议书5
甲方:______
乙方:______
为明确甲乙双方的权利和义务,保障工程实施及相关作业人员的,依据国家相关法律法规的规定,结合工程项目建设实际情况,经甲、乙双方协商一致,达成以下协议。
一、乙方承接工程业务应当具备相应的资质,并保证在施工期各类证件的有效性、合法性,应具有生产保证体系和责任制度,并设立专门的施工小组,设置专职员,乙方对现场和作业面要采取有效的防护措施,确保技术防护措施费用于防护,符合建设工程标准。
二、乙方必须认真遵守国家的有关法律、法规、行业标准及建设部和当地__、建委颁发的有关治安、消防、交通管理规定及条例,严格按甲方消防保卫制度以及建设施工现场消防保卫的.特殊要求组织施工,并接受建设方的检查。乙方在施工期间必须遵守甲方的各项规章制度,服从甲方人员的管理和监督检查,对违章作业人员甲方有权令其纠正、处罚或停止作业。乙方在施工现场醒目位置应设置本单位的施工标志,悬挂警示标语、警示牌等。
(1)、施工期间,乙方是工程项目的管理主体,甲方根据属地管理原则负责监督检查。
(2)、施工单位专职员必须每天坚守工地,巡回检查,及时消除隐患。
(3)、特种作业人员必须持有操作证,严禁无证上岗,乙方自带或外租的设备、设施,确保性能完好,进入施工现场,大型机械设备应当具备生产许可证、产品合格证、产品使用说明书和设备履历书。
三、乙方必须为现场施工人员__符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,乙方对施工现场人员的工业卫生防治工作负责。
四、乙方应坚持召开班前会,对施工作业人员进行教育并根据当天任务提出具体防范措施。
五、施工场所有两个以上施工单位在同一作业区域施工,可能危及对方的,应当签订管理协议,明确各自的管理责任和应当采取的措施,并指定专兼职管理人员进行检查或协调。
(1)、乙方必须制定冬季、雨季等季节性施工及特殊作业措施方案并严格执行。
(2)、按规定的一级危险品的运输、保管和使用进行严格监督,防止公害事故发生;爆破器材的保管、使用、运输符合有关规定,对爆破作业必须严格执行爆破规程,办理相应的审批手续,爆破时派专人负责。
(3)、乙方在施工过程中,要保证施工现场道路畅通,当每个工作节点完工后应及时整理现场,做到文明施工。
(4)、如施工现场发生事故,乙方应及时、如实按照事故的级别及国家规定立即向甲方及__有关部门进行报告,并积极组织抢险。
(5)、自然灾害事故及因乙方原因造成的事故均由乙方自行负责,与甲方无关,因乙方原因给甲方和其他方造成的损失应给予赔偿。
六、甲方给乙方__具备施工条件的施工现场、运输通道,施工现场就近指定施工所需要的水、电接口,告知施工场所的危险因素,确保施工进行。
七、乙方应根据有关法律规定,对从事危险岗位作业人员办理工伤保险等手续。
八、乙方应管好员工不要随便进入甲方生产作业区域,参观、游览等,如若不按规定执行,造成的一切后果,由乙方负责。
九、甲乙双方管理人员相互__,加强沟通,及时交流信息,共同搞好施工工作。
__、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,本协议自签订之日起生效至施工完成后自动失效。
甲方(盖章):______乙方(盖章):______
甲方代表(签字):______乙方代表(签字):______
______年______月______日______年______月______日
电工协议书6
甲方:
乙方: 身份证号码:
甲乙双方根据国家有关法律、法规规定,按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本协议。
第一条 协议期限
1、协议有效期:自_____年___月___日至_____年___月___日止(其中试用期____个月),协议期满后自然终止。
2、协议期满前一个月,经双方协商同意,可以续订聘用协议。
3本协议期满后,任何一方认为不再续订聘用协议的,应在协议期满前一个月书面通知对方。
第二条 工作岗位
1、甲方根据工作任务需要及乙方的岗位意向与乙方签订岗位聘用协议,明确乙方的具体工作岗位为__电工及设备维修________,全权处理甲方企业范围内电力系统的维修、维护及相关业务。工作内容包括:
(1)每月对变电室进行日常维护一次(含卫生清理)
(2)入冬前对变电室进行各种小动物的预防检查;
(3)每月对低压用电线路及设备的维护保养和及时维修;
(4)其他用电系统设备、线路的维护保养和维修。
2、甲方因工作需要随时(包括夜间)电话通知乙方前来工作,乙方不得拒绝。
3、乙方在行使职责时,甲方应积极配合,人、财、物应达到要求,乙方工作质量应达到行业要求。
第三条 工作条件和劳动保护
1、乙实行不定时工作制,有事随时通知,随时到岗;
2、甲方为乙方
方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境,保证乙方的人身安全及人体不受危害的环境条件下工作。
3、甲方根据乙方工作岗位的实际情况,按国家有关规定向乙方提供必要的劳动保护用品。
4、乙方有权拒绝甲方的违章指挥、调遣。
5、甲方应为乙方购买工伤保险,提供必要的保障服务。
第四条 工作报酬
1、甲方按月支付乙方工资为______4000__ 人民币。工作时间为每月22天工作制;礼拜六和礼拜天生产需要上班的情况下;平时可以调休,调休要当月必须调完,没有调休完作自动放弃调休;
第五条 工作纪律和职责
1、乙方应遵守国家的法律、法规。
2、乙方应遵守甲方规定的各项规章制度和劳动纪律,自觉服从甲方的公司管理制度、教育。
3、检查水电线路,及时排除故障,发现有盗电行为,及时举报。若水路及水管出现故障,须立即抢修、保障供水。
4、配电房保持清洁卫生、物资存放整齐有序,爱惜机械、加强保养,保证正常运转,延长机械使用寿命。
5、水电安装、线路检修、机械修理及维护须按规程运作。违章操作或由操作不当出现事故,一切责任均由乙方自行承担,甲方概不负责。
第六条 聘用协议的变更、终止和解除
1、聘用协议依法签订后,协议双方必须全面履行协议规定的义务
,任何一方不得擅自变更协议。确需变更时,双方应协商一致,并按原签订程序变更协议。双方未达成一致意见的,原协议继续有效。
2、聘用协议期满或者双方约定的协议终止条件出现时,聘用协议即自行终止。在聘用协议期满一个月前,经双方协商同意,可以续订聘用协议。
3、经聘用协议双方当事人协商一致,聘用协议可以解除。
4、乙方有下列情形之一的,甲方可以解除聘用协议。
(1)在试用期内被证明不符合聘用条件的;
(2)严重违反工作纪律或聘用单位规章制度的;
(3)故意不完成工作任务,给聘用单位造成严重损失的;
(4)严重失职,营私舞弊,对聘用单位利益造成重大损害的;
(5)上岗作业证失效的;
(6)被依法追究刑事责任的'。
6.有下列情形之一的,甲方可以解除聘用协议,但应提前三十天以书面形式通知受聘人。
(1)乙方患病或负伤医疗期满后,不能从事原工作的;
(2)聘用协议订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使已签订的聘用协议无法履行,经当事人协商不能就变更聘用协议达成协议的;
(3)乙方不履行聘用协议的。
7.有下列情形之一的,乙方可以通知聘用单位解除聘用协议。
(1)在试用期内的;
(2)甲方未按照聘用协议约定支付工作报酬或者提
供工作条件的。
8.乙方要求解除聘用协议,应当提前三十天以书面形式通知甲方。
第七条 其它事项
1、甲乙双方因实施聘用协议发生人事争议,按法律规定,先申请仲裁,对仲裁裁决不服,可向人民法院提起诉讼。
2、本协议一式两份,甲方一份,乙方一份,经甲、乙双方签字后生效。
3、本协议条款如与国家法律、法规相抵触时,以国家法律、法规为准。
甲方(盖章): 乙方(签字按手印):
代表(签字):
签订时间: 年 月 日 签订时间: 年 月 日
电工协议书7
工程承包人: (简称甲方) 劳务分包人: (简称乙方) 为了保证工程的施工进度,工程质量和施工安全,明确双方在施工全过程中的责任、权利和义务关系,依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工事项协商达成一致,订立本协合同,共同信守。
一、劳务分包工作对象
1、工程名称:
2、工程地点:
3、分包性质:包工不包料(含部分辅材及施工机具)
二、工程分包项目:
1、按图纸设计要求(含设计变更通知单、技术变更核定单)和监理部及甲方有关安全技术交底要求进行 工程所有水电安装含所有避雷联接工程,所有临时用电及空开配电箱和机械用电的安拆、维护,临时灯具安、拆。
2、由甲乙双方约定本工程为水电到户的方式进行分包,给水在水井间接至每户厨房1.5米处且每户1管(即是说每户直接入一根给水水管),所有排水管含混凝土管接至主楼外米处,室内所有线管、线盒的安装、强电在电井间接至每户空开箱内,并安装空开,楼层所需电缆及双电源箱安装,楼道公共部分照明,弱电箱及可视管、电线管预埋到每户,消防安装工程(一次预埋),每户的空调孔预留、厕所、厨房孔洞及柱、梁、剪力墙、现浇板内线管线盒的预留预埋。
3、水电工自己所用机械、焊机、焊条、安全帽、安全带和所需辅助材料工具等,由乙方自行负责。
三、合同价格
1、工程量按设计图纸要求,含承包范围工作内容,所有临时用电及空开和机械用电的安拆与维护,以实际建筑面积 按照 元/m结算。
2、本协议书中所列费用为包干综合价,已包含施工管理费。施工管理费包括施工过程中的全部管理费外,还包括乙方在施工过程中所发生的停水、停电、雨班、因违章作业所造成的伤、残、亡事故、工具用具(除甲方已安装的塔吊外)、劳保用品、医疗卫生等费用。
四、质量及工期
1、按国家相关建筑规范要求,工程质量达到合格,根据该工程的`总体进度安排,必须服从现场管理员的合理安排,结合进度要求,合理安排施工作业人员,并组织施工作业人员无条件加班。工期按建设单位及项目部的要求,每延后一天惩罚 元,提前一天奖励 元。如遇不可抗拒因素,工期顺延。
2、乙方必须保证所承包的工程量达到合格标准。符合国家《施工验收规范》、《质量验评标准》的要求,在施工中如有不符合质量要求的一切返工损失由乙方全部负责,由于返工给甲方造成了材料损失则按甲方的实际成本计算,在乙方当月的劳务款中扣除;若乙方所做的产品质量不合格同,又拒绝返工,甲方有权单方向外高价点包,点包一切费用由乙方承担,在乙方劳务款中扣出。
4、本协议签订后,乙方因自身原因造成的退场,其班组方单甲方结算60%给乙方,安全质量保证金不予退还,损失由乙方自负。若影响甲方施工进度和现场管理,乙方要承担相应的经济责任。
5、乙方如因工人素质等原因达不到质量、工期要求,以及有违法乱纪行为发生等,甲方有权终止本协议,其余工资不予结算,安全质量保证金不予退还。
6、垫付人工费和生活费,正负零以下按照该项工程量的 %支付劳务报酬;中途每八层按照所完成工程量的 %支付。工程竣工及验收合格后支付到工程量总价 %;剩余的 % 月后付清。
7、现场不能发生打架、斗殴,如发生一次罚款5000元,所产生的一切后果及法律责任、医药费等均由乙方自行负责。
8、进入现场必须戴安全帽、危险作业拴好安全带,如每发现一次罚款200元,场地内不能随意大小便,如发现一次严惩。
五、在施工中乙方必须认真细致地抓好安全工作,严格按照《建筑工程安全技术操作规范》进行生产作业,自觉履行《安全生产承包协议书》。在施工中有违反操作规程进行野蛮施工,不按规矩佩带安全防护设施等所造成的一切大小工伤事故,概由乙方自行负责其经济损失,并承担法律责任。如因其它原因在施工过程中出现的伤、残、亡等安全事故或安全事件所产生的经济和法律责任在10000元以下的由乙方自行负责,10000元以上的费用由甲、乙双方共同承担。
六、本协议未尽事宜,双方现场协商解决。
七、本协议一式二份,双方各执一份,签字盖手印生效,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
甲方代表:
身份证号码: 身份证号码:
联系电话: 联系电话:
年 月 日
电工协议书8
电工聘用协议书;招聘方:中铁十一局集团建筑安装工程有限公司南京枢;根据《中华人民共和国劳动法》和有关劳动政策法规,;第一条协议期限;协议生效期限为/个月,从20xx年6月24日起至;第二条:工作内容;1、负责本项目部及工地的高、低压线路、电机和电气;2、认真学习和掌握先进的电力技术,熟悉所辖范围内;3、严格遵守部颁电路技术规程与安全规程,保证安全;4、经常深
电工聘用协议书
招聘方:中铁十一局集团建筑安装工程有限公司南京枢纽NJ-2标项目部(简称甲方) 受聘方: 唐程 (协议制职工)(简称乙方),电工聘用协议书。
根据《中华人民共和国劳动法》和有关劳动政策法规,甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本协议。
第一条 协议期限
协议生效期限为/个月,从 20xx 年 6 月 24 日起至 相关工程结束 止。
第二条:工作内容
1、负责本项目部及工地的高、低压线路、电机和电气设备的安装、修理与保养工作。
2、认真学习和掌握先进的电力技术,熟悉所辖范围内的电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容。
3、严格遵守部颁电路技术规程与安全规程,保证安全供电,保证电气设备正常运转。
4、经常深入现场,巡视检查电气设备状况及其安全防护。
5、负责月底抄录用电单位电表并整理报送财务。
第三条:劳动纪律
1、甲方应根据《劳动法》和有关规定,制定各项具体规章制度。
2、乙方应遵守国家法律、法规和甲方依法制定的各项具体规章制度;严格操作规程和工作规范;爱护甲方财产,遵守职业道德;服从甲方的管理和教育。
3、乙方违反劳动纪律,甲方可依据国家法律、法规和本项目部相关规章制度,给予纪律处分、经济处分,直至解除劳动协议。
第四条:劳动报酬
1、乙方月工资为:元/月,工资已包含社会保险金。
2、乙方每月工资由甲方于次月20日发放。若工资发放日适逢周日或假日,甲方可提前或推后一日或数日发放。若甲方推后半个月未发放工资,视为违约。
3、乙方在甲方工作期间,甲方除支付乙方工资外,负责乙方职工餐及住宿的提供,除此不支付其它任何费用。
4、乙方在工作期间福利待遇与甲方正式职工相同,乙方如在工作期间请假,甲方不支付请假期间工资。
第五条:协议终止及违约
1、如乙方终止协议,必须提前半个月向甲方提出书面申请,经甲方同意后可办理终止手续。
2、如果乙方违约,造成甲方损失,乙方加倍赔偿甲方损失。
3、乙方要自觉维护和遵守国家法律、法规条例及甲方规定的各项规章制度。乙方触犯甲方规定的相关制度,甲方有权对其予以警告、处罚、直至辞退。
4、甲方因项目工程竣工有权终止本协议,并提前一个月通知乙方,协议终止时,甲方得结清乙方的工资。
第六条:其它
1、甲、乙双方就履行本协议所发生一切争执,同意以劳动局为第一审理机关。
2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字生效,具有同等法律效力。
甲方: 乙方(姓名): 签约代表人: 身份证号码
职称: 户口所在地地址:
20xx年 月 日 20010年 月 日
甲方(用人单位):合同编号:_________
法定代表人:签订地址:_________
乙方(受聘人):签订日期:__年__月__日
身份证号码:
甲乙双方经友好协商,根据《中华人民共和国劳动法》和其他有关法律规定,就甲方聘请乙方为电工事宜,达成一致意见,签订本合同。
第一条岗位名称
甲方聘请乙方为甲方的电工。
第二条合同期限
乙方的任期为:自__年__月__日起至__年__月__日止;
其中:__年__月__日至__年__月__日为试用期。
第三条工作地点
乙方的工作地点____________。
第四条工作时间
乙方的工作时间____________。
第五条乙方工作职责
1.遵守各项规章制度和操作规程,遵守劳动纪律,持证上岗。对本岗的工作质量负直接责任。
2.对所用的绝缘、检验工具妥善保管,严禁他用,定期检查、校验。上岗时正确穿戴合格劳保用品,使用合格、有效的工具,协议书《电工聘用协议书》。
3.作业时应将施工线路电源切断,并悬挂“禁止合闸,有人操作”警示牌,安排专人监护,监护人不得随意离岗。
4.高处作业要遵守高处作业的有关规定,系好安全带。高处浇注和楼板、砖墙打透眼时,要通知相关人员躲避。
5.施工中认真看图,严格按规定及图纸进行配电操作。用电设备在负荷线的首端安装漏电保护器,用电设备实行“一机一闸”制。
6.熟练掌握岗位操作技能和故障排除方法,做好巡回检查和交接班检查,不断进行危险源和环境因素识别,及时消除事故隐患。自己不能解决的应立即报告现场安全负责人。
7.积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练。一旦发生事故,应立即如实向上级汇报,并采取控制措施,保护好现场,做好详细记录。
8.有权拒绝违章指令,对他人违章作业要劝阻和制止。
9.对本岗位的安全环保负责。
第六条工作纪律和保密要求
1.乙方应严格遵守国家有关的法律法规,遵守甲方制定的各项规章制度,服从甲方的管理;
2.不得从事与甲方相竞争或损害甲方利益的活动;
3.不得利用职权收取贿赂或者谋求其他非法报酬;
4.乙方不得将甲方的秘密(包括技术秘密和商业秘密)擅自公开或出让。
5.乙方离开聘用单位__年内,不得非法使用甲方的秘密资料,不得侵犯甲方的经济权益,否则追究侵权责任。
第七条工作报酬
乙方在试用期间的.报酬为:__;试用期过后,甲方聘任乙方的,乙方受聘期间的报酬为:__。每月__日前以__方式发放上月薪金。
第八条保险福利待遇
1.乙方享受国家规定的职工公休假、婚假、产假、丧假、探亲假,假期的待遇按甲方的有关规定执行。
2.甲方按照国家及所在地方政府的有关规定,为乙方建立基本社会保险(包括养老、失业和医疗保险)。
第九条合同的变更、终止和解除
1.岗位聘任合同签订后,甲、乙双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。确需变更的,双方应协商一致,并按原签订程序办理。双方未达成一致意见的,原合同效力不变。
2.有下列情况之一的,聘任合同自行终止:
(1)聘任合同期满,或聘任合同约定终止聘任合同的条件出现;
(2)甲方撤消或解散。
3.有下列情况之一的,甲方可以随时解除聘任合同:
(1)乙方在试用期内不胜任岗位要求;
(2)乙方严重失职、渎职,给甲方造成严重损失;
(3)乙方年度考核不合格;
(4)乙方连续旷工时间超过15天,或1年内累计旷工时间超过30天;
(5)乙方因私出境逾期不归;
(6)乙方不履行聘任合同;
甲方依据上述条款解除乙方聘任合同,乙方应在30日内办妥终止聘任关系手续。
4.乙方在聘期内被劳动教养或被依法追究刑事责任,聘任合同自行解除。
5.有下列情况之一的,甲方可以解除聘任合同,但应当提前30日以书面形式通知乙方:
(1)乙方患病或非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原岗位工作;
(2)乙方不能胜任岗位工作,经过培训后仍不能胜任工作;
(3)聘任合同订立时所依据的情况发生重大变化,致使原聘任合同无法履行,经甲、乙双方协商不能就变更合同达成协议。
6.甲方提出解除聘任合同,应当由法定代表人或委托代理人决定并签署意见。
7.有下列情况之一的,甲方不得终止或者解除聘任合同:
(1)乙方患病或非因工负伤,在国家规定的医疗期内;
(2)乙方是实行计划生育的女性,且在孕期、产假和哺乳期间;
(3)乙方因工负伤,治疗终结后被确认丧失或部分丧失劳动能力(对部分丧失劳动能力的,如当事人协商一致,可以终止聘任合同)。
8.有下列情况之一的,乙方可以解除聘任合同,但应当提前30日以书面形式通知甲方:
(1)在试用期内;
(2)经国家有关部门确认,工作条件恶劣,严重危害乙方身体健康,甲方又不努力改善条件;
(3)甲方不履行聘任合同,或违反国家有关政策规定,侵害乙方合法权益;
乙方依据上述条款要求解除聘任合同,甲方应在接到书面要求之日起30日内给予答复,并对符合规定的乙方办理解除聘任合同手续。
9.乙方在被审查期间或因经济问题未作结案处理之前,不得解除合同。
第十条合同终止的手续
无论因何种原因终止本合同的履行,乙方都应该按照甲方的规章制度办妥离职手续。
甲方在合同终止后__日内对乙方在甲方的工作进行审计,经审计合格才能办理离职手续;如果经审计发现不合格并属于乙方责任的,则乙方应在完善其本职工作或按约定承担违约责任后,办理离职手续。
第十一条违约责任
1.聘任合同一经签订即具有法律约束力,任何一方违反合同规定,都要承担违约责任,违约的一方要付违约金,违约金数额的构成为:违约方向守约方支付违约金人民币__元,造成对方经济损失的,还应按实际损失承担经济赔偿责任。
2.乙方在聘任合同期限内,不符合本合同第九条第8款的规定,不得单方解除聘任合同。如未经甲方同意,乙方强行要求解除聘任合同,甲方有权采取下列保护自身权益的措施:
(1)要求赔偿因受聘人强行解除聘任合同而造成的损失;
(2)收回所有属于甲方的财产和有关资料;
(3)乙方由甲方出资培训的,应向甲方赔偿教育培训费,以不高于培训后每服务一年递减__%的标准支付;
(4)乙方还应当向甲方缴纳违约金人民币__元。
3.聘任合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原合同无法履行,经甲、乙双方协商不能就变更合同达成协议,甲方有权解除聘任合同。
电工协议书9
甲方:______
乙方:______
为加强____________的管理,确保电路、用电,经甲乙双方共同协商,特制定协议。
一、甲方责任
1、甲方应认真执行《中华人民__生产法》、《中华人民__电力法》和__部门的有关规定以及甲方对工作的管理要求。
2、甲方应向乙方__岗前专业培训,并熟悉单位电力线路分布图,经培训考核合格后,乙方才可进入甲方配电室进行操作。
3、甲方应向乙方交清工作环境和各重点要害部位等注意事项,为乙方__规范的操作环境,有不隐患需甲方解决,若出现不事故造员伤害或经济损失的.,甲方负全部责任。
4、对乙方提出的有关问题,应尽全力解决。
二、乙方责任
1、乙方必须持国家颁发的有关证件上岗,严格遵守操作规章,不得违章操作。
2、乙方应认真执行《中华人民__生产法》、《中华人民__电力法》和__部门的有关规定以及甲方公司对的管理要求,严格遵守各项管理规定。
3、乙方要做到出现问题时随叫随到,并且在作业期间不得擅自离岗或找人顶替,要做好各项记录登记工作,确保运行。
4、乙方人员不准私自动用、拆卸甲方单位的用电设施,在进行工作过程中,必须自己配备、使用合格(经有关部门检验合格)的专业电工工具,否则,造成任何违章操作的甲乙双方和第三方人员伤亡的意外情况和经济损失,由乙方负全部责任,甲方概不承担。
三、本协议未尽事宜,一律按国家法律法规办理。如本协议内容与国家法律法规有抵触,则以国家法律法规为执行标准。
四、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
五、本协议自签字盖章之日起执行。
甲方:
乙方:
________年____月____日
电工协议书10
甲方:XX(以下简称“甲方”)
乙方:XX(以下简称“乙方”)
为加强xxxxxx的安全管理,确保电路、用电安全,经甲乙双方共同协商,特制定安全协议。
一、甲方责任
1、甲方应认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》和政府部门的有关规定以及甲方对安全工作的管理要求。
2、甲方应向乙方提供岗前专业培训,并熟悉单位电力线路分布图,经培训考核合格后,乙方才可进入甲方配电室进行操作。
3、甲方应向乙方交清工作环境和各重点要害部位等安全注意事项,为乙方提供安全规范的操作环境,有不安全隐患需甲方解决,若出现不安全事故造成人员伤害或经济损失的.,甲方负全部责任。
4、对乙方提出的有关安全问题,应尽全力解决。
二、乙方责任
1、乙方必须持国家颁发的有关证件上岗,严格遵守操作规章,不得违章操作。
2、乙方应认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》和政府部门的有关规定以及甲方公司对安全的管理要求,严格遵守各项安全管理规定。
3、乙方要做到出现问题时随叫随到,并且在作业期间不得擅自离岗或找人顶替,要做好各项记录登记工作,确保安全运行。
4、乙方人员不准私自动用、拆卸甲方单位的用电设施,在进行工作过程中,必须自己配备、使用合格(经有关部门检验合格)的专业电工工具,否则,造成任何违章操作的甲乙双方和第三方人员伤亡的意外情况和经济损失,由乙方负全部责任,甲方概不承担。
三、本协议未尽事宜,一律按国家法律法规办理。如本协议内容与国家法律法规有抵触,则以国家法律法规为执行标准。
四、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
五、本协议自签字盖章之日起执行。
甲方:XX
XXXX年XX月XX日
乙方:XX
XXXX年XX月XX日
电工协议书11
甲方:_______
乙方:_______性别:_______身份证号码:_______家庭住址:_______
1、根据有关规定,经协商甲、乙双方共同签订本协议,共同执行。
2、工作任务:
2、1甲方安排乙方在兴南工业园,物业电工岗位,从事该岗位职责范围内的工作;
2、2乙方的岗位、职责及工作质量要求,按照甲方的有关规定执行;
2、3乙方在完成工作任务过程中,应执行安全规程,遵守劳动纪律和职业道德;
2、4因甲方生产(工作)情况发生变化或乙方不能胜任岗位时,乙方应服从甲方的.工作安排和调配或直接辞退。
3劳动报酬:
甲方应按照国家有关规定,遵守按劳分配原则,结合工作价值,根据乙方所从事的工作岗位,依法确定乙方的劳动报酬为2500元(人民币)/月(大写:贰仟伍佰元整),其它各种福利、津贴均含在当月的劳动报酬中而不再另行计发。
4劳动纪律:
4、1乙方应严格遵守国家各项法律规定。遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度,包括公司的的各项规定和要求。同时,爱护甲方财物,保守甲方机密,维护甲方利益,服从甲方的领导、管理和教育。
4、2乙方违反劳动纪律,甲方可对其进行批评教育,直至按有关规定给予必要的纪律处分或解聘。
5、协议的终止、变更、续签和解除:
5、1本协议期限届满时即终止,由于生产、工作需要,在双方同意条件下,可续签协议,并应提前1个月办理续签协议手续。
5、2经双方协商同意,可以变更协议有关内容并办理协议变更手续。
5、3甲方可以根据国家有关规定和生产经营状况解除本协议。
5、4具有下列情况之一,乙方可以解除本协议:
5、4、1经国家有关部门确认,生产安全、卫生条件恶劣、严重危害职工身体健康,企业又不加以改善的;
6任何一方违反本协议规定,给对方成经济损失,应视其后果和责任大小按有关规定予以赔偿。
7协议如有未尽事宜,凡属国家有规定的,按有关规定执行;凡属国家没有规定的,甲、乙双方可协商修订、补充。
8乙方必须服从甲方的管理及工作上的分配。维护好公司的利益和财产。
9乙方必须保管好甲方所提供给本岗位(电工)使用的所有工具,(冲击钻、电钻、手磨机、抽水泵等)。如有失需按市价赔偿。
10乙方每月必须准时、准确地抄好工业园内各厂家所有水表及电表。
11本协议自签订之时起生效。
12本协议一式________贰________份,甲方执_________壹份、乙方执壹________份。
甲方(签章):_______
法定代表人:_______
委托代理人:
联系电话:_______年_______月_______日
联系电话:_______年_______月_______日
乙方(签字)_______
电工协议书12
甲方:_______乙方:_______
经甲、乙双方平等、自愿地友好协商,甲方将鄂州市八一社区危房区改造项目的消防工程以包工包料包竣工验收的形式承包给乙方进行施工安装;根据《中华人民共和国民法典》及相关行业法律法规,在甲乙双方平等互信的原则下达成如下协议,以资共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称及地点:_______
2、承包方式:包工包料包竣工验收。
3、工程内容:该工程设计图纸的室内消防内容。
二、工程的造价结算及付款方式
1、乙方根据甲方提供的消防设计图纸,按_______年定额和《鄂州信息造价表》以及消防产品的出厂价格表为依据,据实结算;在此预算总价的基础上下浮10%作为该项目的包干价,下浮后每平方米为______元(¥:_______)作为该工程包干结算价格。
2、双方签订合同后,乙方向甲方打款人民币_____元(¥:_______)作为该项目的施工保证金,待乙方进场施工后,甲方将保证金全额返还给乙方;乙方在材料进场后,甲方支付给乙方总工程款的30%,工程安装完工付到总工程款的65%,经消防部门验收合格后付到总工程款的95%,余款作为保证金在验收后6个月内付清。
三、工程的质量要求及施工范围
1、乙方根据甲方提供的设计图纸及合同内容,按照相关施工规范进行文明施工;乙方在设计单位及甲方同意且不影响消防验收的前提下,可以根据现场实际情况进行工程局部的.施工调整。甲方改图纸另行处理。
2、乙方进场安装的各种设备及材料必须提供相关合格证明。
3、消防资料由乙方负责组织和整理,乙方必须确保所施工工程合格及通过消防部门验收。
四、甲乙双方职责
1、甲方负责提供给乙方现场施工场所,以及施工所需的水、电等,且提供给乙方良好的作业平台,施工所需的费用由乙方自行承担。
2、乙方在施工中必须严格做好安全文明施工,如果乙方不按相关规范进行施工,造成的安全责任由乙方自行承担。
3、乙方施工期为5个月,从合同签订后实际进场之日计算,工程完工后由消防部门组织验收,如验收不合格经整改后消防部门验收仍不合格,则乙方负责损失,如属于甲方其他辅助消防工程验收不合格的由甲方负责损失。
4、未尽事宜
五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字生效。
甲方:_______乙方:_______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
电工协议书13
甲方:
乙方:
为更好的开展工作,强化电工作业人员的'工作责任,做到责权分明,共同遵守和监督,经甲乙双方商议特定此协议:
一、电工属特种作业人员,乙方必须持有合法证件,做到持证上岗。
二、乙方负责电源管理,对工地内所有电源设备,线路等经常进行安全检查,发现电源超负荷,短路等极易造成火灾的危险情况,必须立即进行修理,严防发生事故;如果不及时处理,造成的损伤由乙方负责赔偿。
三、除电工人员,任何人不得随便乱拉乱接电源和安装电器设备,不准乱拉电线,如需拉临时线路时,要搞好安全措施,用后立即拆除;如果未经电工同意有其他人对电源乱接乱拉,电工有权对当事人进行罚款并上报公司。
四、乙方严格执行电工操作规范,并负责全工地电路、电器设备的安装、调试,检修与保养;如果没有做到以上所造成的电路、电器设备等损坏,乙方应付全部责任。
五、乙方对配电柜要固定安装,做好防雨漏雨保护措施,周围严禁存放易燃易爆和其它危险物品;如有造成损伤乙方全权负责。
六、乙方要定期对配电柜及其开关进行维护清理,保持清洁,预防尘土造成短路,对电器设备线路要经常进行检查,发现问题及时解决;如果工作不到位造成的损失按原价赔偿。
七、乙方若发现配电柜电闸跳闸时,不能马上合闸,应查明情况后,再合闸,以防发生意外;如因操作不当造成的意外事故乙方全权负责。
八、乙方要树立安全意识,在操作过程中一定要注意安全,做到安全第一,严禁违章操作,若发生一切因操作不规范所造成的电力伤亡,责任由乙方全权承担,与甲方无关。
九、乙方在本公司管辖生活、施工场地以外进行个人活动应安全自付,如果造成伤亡由乙方自行承担责任,与甲方无关。
一十、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方
乙方:
电话:
年 月 日
电工协议书14
甲方(工程承包人):_____有限责任公司
乙方(电工分包人):_____
甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就电工劳务分包事项协商达成一致,订立本协议。
1、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称:大兴安岭林业集团总医院改扩建项目附属用房及院区工程
工程地点:(加格达奇区)大兴安岭林业集团总医院
分包范围:职工患者食堂、制氧间、消防泵房电气工程。
分包性质:包工不包料(含部分辅料及施工机具)
提供分包劳务内容:
按职工患者食堂、制氧间、消防泵房设计图纸及中标文件中包含的全部电气工程。
2、分包工作期限
开始工作日期:20xx年4月日,结束工作日期:年8月30日,非乙方原因造成的工期延误,工期可顺延,但必须有甲方现场代表签字方可生效。
3、质量标准
工程质量:按总包协议有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到合格标准。
4、图纸
4.1甲方应在劳务分包工作开工前,向乙方提供图纸1套。
5、项目经理
5.1甲方委派的担任驻工地履行本协议的项目经理1人为赵春和,职务:项目经理。
5.2乙方委派的担任驻工地履行本协议的负责人人为。
6、甲方义务
6.1按时提供图纸,及时交付应供材料,所提供的施工及安全设施包括脚手架、安全网;
6.2按本协议约定,向乙方支付劳动报酬;
6.3负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
7、乙方义务
7.1对本协议劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
7.2乙方根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按甲方要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施;
乙方的工程进度若不能满足甲方的进度计划,甲方有权进行处罚,或安排其他劳务分包人施工(甚至更换乙方)赶工所需费用从乙方报酬中扣除。
7.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
7.4自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;
7.5按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,现场每天必须做到工完料净地清的标准,若有违反,按情况每次罚款100-500元,做好自身责任区的治安保卫工作;
7.6做好施工内业工作,按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合甲方办理交工验收;
7.7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
7.8妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;
7.9乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。
7.10乙方应对其作业内容的实施、完工负责。严格按施工图施工,预留好每个孔洞;材料应收放整齐,每天统一清收废角边料;还负责工地内施工用电的安装与成品维护。
8、安全施工与安全防护
8.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。
8.2乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。不得要求施工人员违反安全管理的规定进行施工。
发生的安全事故一律由乙方承担相应法律责任及发生的所有费用。
8.3乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应采取安全防护措施,经甲方认可后实施,防护措施费用由乙方承担。
8.4乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),由乙方自行负责供应,不佩戴安全帽一律不准进入施工现场。
9、事故处理
发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应立即上报甲方,同时按双方约定及法律规定对事故及时进行处理。
10、保险
10.1乙方必须于施工开始前为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用,并提交被保险人名单及保单复印件给甲方备案,未办理保险的人员不得进入场地施工。否则,一经发现,每人次罚款20xx元,自发现之日起2日内乙方仍不予办理的,由甲方代为办理,并有权在结算报酬时予以扣除垫付的相应保险费。
10.2保险事故发生时,乙方和甲方有责任采取必要的措施,防止或减少损失。
11、材料、设备供应
11.1乙方应在接到图纸后天内,向甲方提交材料、设备、构配件供应计划;经确认后,甲方应按供应计划要求组织货源并及时交付;需要乙方运输、卸车的,乙方必须及时进行。如质量、品种、规格、型号不符合要求,乙方应在验收时提出,甲方负责处理。
11.2乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,乙方应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
乙方有义务为工程节约用电、材料等,严格做到工完场清,每天完工后要对所有的材料、设备进行清洗、保养。对进场的材料要堆放整齐,工程竣工后有义务将所有的剩余材料、设备清收整洁,堆放到承包人指定的地点。
12、劳务报酬
12.1本工程的劳务报酬按劳务分包范围内工程房屋的建筑面积计13元∕㎡包干计算(本工程劳务报酬为固定劳务报酬,不可调整)。
13、工程量的确认
由乙方按各结算阶段将完成的工程量报甲方,由甲方确认。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。
14、劳务报酬的支付
工程整体完工经甲方验收合格,扣除5%质量保证金后5日内结算。保修期2年。
15.2施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延且无权要求追加劳务报酬。
16、施工验收与配合16.1乙方应确保所完成施工的质量,应符合本协议约定的质量标准。乙方施工完毕,应向甲方提交完工报告,通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收。
但甲方与发包人间的.工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
16.2乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收,以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。
17、违约责任
17.1甲方不按约定支付劳务报酬时,应按同期银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务报酬的利息。
17.2当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
(1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付1000元的违约金;
(2)乙方施工质量不符合本协议约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付的违约金为:工程总造价的3%;
(3)乙方不履行或不按约定履行协议的其他义务时,应向甲方支付违约金元,乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。
17.3一方违约后,另一方要求违约方继续履行协议时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行协议。
18、争议
甲方和乙方在履行协议时发生争议,应友好协商解决,协商不成的,双方一致同意向荆门仲裁委员会申请仲裁。
19、禁止转包或再分包
乙方不得将本协议项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,甲方有权解除本协议,乙方应承担相应违约责任,并赔偿由此给承包人造成的各项经济损失,包括不限于因工程质量不达标或工期延误而承包人应向发包人承担的违约金、。
20、协议附则
本协议双方签字(盖章)后生效,协议一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方:_____(公章)乙方:_____
负责人:_____负责人:_____
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
电工协议书15
甲方:__________
乙方:__________
依照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规和地方相关规章规定及一些强制性条文规范、标准参照施工图设计文件以及施工现场环境,本着平等、自愿的原则,经双方多次友好协商,达成一致,形文如下,以示双方共同遵守:__________
一、工程概况:__________
1、工程名称:__________
2、工程地点:__________
3、工程内容:3#、4#、5#、6#、7#楼水电工程安装(图纸内的所有室内水电安装工程,水到厕所、厨房,电到分线盒)未含水表、电表及水泵房。
二、承包方式:
包工包料、包质量、包辅材、包工具、包安全、包文明施工。
三、承包范围:
1、甲方直接发包给乙方的分部工程。
2、工程施工所需的机具、手动工具、辅材内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、焊锡、不干胶、扎带、生料带、麻丝、石笔、刷子等),试压及检测由乙方自备,费用乙方自理。
3、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生皆由乙方负责。
4、负责安装工程竣工后质保期内的保修服务工作。
5、乙方配合施工过程中的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要的系列工作。
6、乙方必须参加社保机构设立的人身意外险、伤害险和安装工程一切险,开工前要向甲方出示保费单据和参保合同后方可开工,否则甲方有权从承包方工程款中扣除保险费代为缴纳。
四、施工工期:
1、乙方必须在甲方要求的规定时间内进场,并且按照甲方的要求开工,在甲方制定的施工进度计划内完成全部承包范围内的工作(除却外界影响和人力不可抗拒的因素造成工期顺延外)。
2、由于甲方原因以及不可预见、不可抗拒的外界因素发生延误工期,由甲方负责其工期予以顺延。
3、如乙方原因未能按照合同规定的施工日期完成合同工程,则须向甲方支付逾期违约金,违约金为1000元/天。
4、在施工过程中,如遇图纸设计变更和现场需求,乙方必须根据甲方施工要求无条件服从现场技术管理及监督人员安排予以施工,且双方根据增添工程量出具工程签证单,按照当下实价另计核算。
五、质量要求:
1、乙方必须严格按甲方提供的图纸设计及有关设计变更文件和国家现行的规范及有关操作规程要求施工,保质保量完成工程任务。
2、执行标准:《工程建设标准强制性条文》《建筑施工安全检查标准》《建设工程施工现场供用电安全规范》《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》《建筑电气工程施工质量验收规范》等相关国家法律法规文件要求。
3、质量体系要求:
1该项工程质量交验合格工程。
2进场材料须按批次进行报验,未经甲方监理验收合格材料严禁使用在工程上。
3施工过程中,每道工序在完成后,必须经甲方工程师、理工程师验收认可后才能进行下道工序施工。应按照施工图的要求,完工后按此要求进行检查验收,质量等级达到合格标准,
3、施工资料由乙方负责。乙方负责收集、整理、归档。
4、乙方人员在施工现场,必须随时随地接受甲方工程师、监理工程师的监督、检查。
六、工程的结算及支付办法:
1、本工程合同价按建筑面积来核算,单价为:____________元/平方米
2、建筑面积依照施工图纸中注明的建筑面积进行计算、如图纸中建筑面积确有误差,由甲方审核后予以调整。
3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。
4、工程款支付办法:
第一批次付款:水电工程主体至15层,支付完成水电的预留预埋工程量80%。
第二批次付款:按月速度完成工程量的.80%来进行月结算。
第三批次付款:整体完成验收合格后支付工程量的97%,余留3%的质保金。质保期限为两年,期满后7个工作日内甲方付清乙方3%的质保金。
七、履约保正金及返还:
1.本工履约保证金为_____元。
2.履约保证金在工程竣工后:__________由甲方和相关职能部门完成备案后并验收合格返还。
八、文明施工
1、施工现场场貌、安全文明施工要求
应按照甲方的要求将本工程的施工场地原材料及半成品增放整齐,标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清,不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净,堆放整齐。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工,对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。
2、作业人员管理
乙方施工人员必须是身体健康者,禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工,以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工,乙方必须向甲方出示作业人员身份证及特种作业操作证。两证复印件由甲方留存。
3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。
九、其他事项
1、本合同一式四份,甲、乙方各持贰份。双方签字或盖章后生效,工程完工,双方履行完合以务后自动失效。
2、乙方在施工过程中质量、进度,施工等必须遵循《水电现与管理办法》。
3、本全同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行,未尽事宜,双方协商解决。
4、双方因合同履行发生争议时,应协商解决,协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。
甲方:__________乙方:__________
银行账户:__________
______年_____月_____日