联营协议书

时间:2024-06-01 协议书 我要投稿

联营协议书15篇(热门)

  在发展不断提速的社会中,越来越多地方需要用到协议,签订了协议就有了法律依靠。我敢肯定,大部分人都对拟定协议很是头疼的,下面是小编精心整理的联营协议书,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

联营协议书15篇(热门)

联营协议书1

  经 人共同集资联营奉节家福火锅店及相关合作经营事宜,达成如下协议并共同遵守:

  一、总则

  联营企业名称:重庆家福火锅奉节店(后期命名最终以工商部门实际注册名称为准)。

  企业住所: 重庆市奉节县永安镇不夜城一期。

  经营范围: 火锅、 小吃、凉菜、酒水等餐饮服务。

  二、出资金额及股权构成:

  1、本次总投资人民币现金形式投资。若后期品牌调整或装修,其投资额的比列按各股权比列投资。

  2、联营合伙人的出资金额及股权构成:

  股东: ,出资额万元人民币,占 %股权; 股东: ,出资额万元人民币,占 %股权; 股东: ,出资额万元人民币,占 %股权; 股东: ,出资额万元人民币,占 %股权; 股东: ,出资额万元人民币,占 %股权; 股东: ,出资额万元人民币,占 %股权;

  三、股东的权利和义务

  1、本联营餐厅为有限合伙企业,由联营股东共同出资、共同经营,并对合 伙债务承担无限连带责任,对其出资额承担有限责任。

  2、联营餐厅在正常经营范围内的一切行为,由全体股东承担民事责任。

  3、在执行联营业务过程中,因合伙人或员工的过错致使他人遭受人身伤害 或者财产损失的,由全体联营股东承担连带责任。

  4、联营财产在房屋合同期内不得分割,不得提出退股请求。特殊情况下允许合伙人转让自己的出资,转让时合伙人有优先受让权,如转让合伙人以外的第三人,须经其他合伙股东全体同意。

  5、联营负责人需保证联营企业正确、正规、正常经营;联营企业帐目需公

  开、公正,任何股东有权在任何时候查阅帐目。

  6、本店面房租费用为每年元整,具体由

  本店面产权所有人 按其各占房产的'比列对租金不变之约定负责。

  四、分工负责

  为避免管理混乱,各股东在同意以上条款后特做如下具体分工:股东: ,全面负责该店面的安全经营管理工作,每月工资。股东: ,负责店面日常采购和收货管理,负责采购以及各项单据的审计工作,每月工资元整。

  在以上分工范围内,其他股东不直接参与管理,但有权对具体负责的股东发表意见及建议,意见不一致时由全体联营股东表决。

  五、财务制度

  1、钱帐分离,设会计、出纳,每月向股东会上交上月财务报表。

  2、利润每月分配一次,下月5日结清上月账务。股东成员每月召开一至两次管理及单据审查会。

  3、报销单据由 效,会计做好凭证。单据(含点菜单)须保留三个月,以备查用。

  4、餐厅采购执行菜品、酒水送购制度,各股东定期不定期做好市场调查,监督到位。

  5、火锅底料由公司统一配送。

  6、各股东在店消费,享受总餐费折优惠;员工消费以总餐费折计(酒水不打折)。以上情况不再参加店内任何营销活动,并不得加菜。

  六、其它约定

  1、该店全体股东或被委托人,若在经营期间有者,查证属实后按所获利金额的100倍处罚,情节恶劣者,其股权作废。

  2、联营餐厅作为连锁店,必须服从总部统一管理,把其做成精品形象店。

  3、联营餐厅的调料必须保密总部配方。

  4、未经各股东许可不得以任何形式私自开设分店,各股东承诺不私自发或变相发展连锁分店和技术支持店。若因发展需要,必须由全体股东商议认可后,由各股东共同出资,方可。以本店名称对外加盟,其收益按股权分配。

  七、经营期限

  1、本联营餐厅经营期限初定五年,以租房合同和品牌经营时间为准。

  2、股东之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原

  则予以解决。如协商不成,由全体联营股东表决。

  八、解散和清算

  (一)因下列原因之一可以合伙解散:

  l、经营期满,合伙股东或房东不再要求延期;

  2、经营不善,难以为继;

  3、合伙股东一致同意解散;

  4、因违法被吊销营业执照;

  5、其它各方认可的原因。

  (二)解散清算

  l、清偿后的剩余部分,按比例分配给合伙股东;

  2、清偿后的债务,按比例由各股东个人财产清偿。

  九、附则

  1、本合作联营协议由全体股东一致制订,生效后对全体合伙人具有约束力。

  2、经全部股东协商一致,就未尽事宜和以上条款修订、补充合作联营协议。

  3、本协议经全体股东签字后生效。本协议正本一式份,合伙人各执一份。

  全体股东签字:

  签字日期:年 月 日

联营协议书2

  甲方:

  身份证号:

  联系方式:

  乙方:

  身份证号:

  联系方式:

  根据《_____》及其它相关法律、法规要求,甲、乙双方本着公平、平等、互利的原则,自愿遵守本协议条例,并协商一致,达成如下协议内容:

  一、合作方式

  1、甲乙双方合作经营___________餐厅。

  2、甲方拥有餐厅全部股权,现甲方同意将其在餐厅所持股权的_______%,以______万元转让给乙方,由双方合作经营。

  二、股权份额及股利分配

  三、在合作期内的事项约定

  1、合作期限

  合作期限为________年,自_____年_____月_____日起,至______年_____月_____日止。如餐厅正常经营,双方无意终止,则协议期限自动延续。

  2、入股、退股,出资的转让

  入股:

  (1)需承认本协议。

  (2)需经甲乙双方同意。

  (3)执行协议规定的权利义务。

  退股:

  (1)需有正当理由方可退股。

  (2)不得在餐厅不利时退股。

  (3)退股需提前一个月告知其他餐厅股东并经全体餐厅股东同意。

  (4)退股后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以金钱结算。

  (5)未经餐厅股东同意而自行退伙给餐厅造成损失的,应进行赔偿。

  出资的转让

  允许股东转让自己的出资。转让时餐厅股东有优先受让权,如转让餐厅股东以外的第三人,甲、乙、任何一方应该以餐厅前途大局为重,不得有意为难第三人,否则视为自动放弃餐厅资产所有权,同时应承担此前餐厅按股份比例所需偿还的`债务。

  3、终止及终止后的事项

  餐厅因以下事由之一得终止:

  (1)餐厅期届满。

  (2)全体餐厅股东同意终止餐厅股东关系。

  (3)餐厅事业完成或不能完成。

  (4)餐厅事业违反法律被撤销。

  (5)法院根据有关当事人请求判决解散。

  4、餐厅终止后的事项:

  (1)即行推举清算人,并邀请____________中间人(或公证员)参与清算。

  (2)清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给餐厅股东或第三人,其价款参与分配。

  (3)清算后如有亏损,不论餐厅股东出资多少,先以餐厅股东共同财产偿还,餐厅股东财产不足清偿的部分,由餐厅股东按出资比例承担。

  四、盈余分配与债务承担

  1、盈余分配:以_________为依据,按比例分配。

  2、债务承担:餐厅股东债务先由餐厅股东财产偿还,餐厅股东财产不足清偿时,以各餐厅股东_______为据,按比例承担。

  五、纠纷的解决

  协议有效期内,若双方发生任何争议,应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。

  六、违约责任

  1、若一方发生违约行为,守约方可自行决定终止本协议,并有权追究违约方的法律责任和经济赔偿等。

  2、如任何一方不履行本协议,违约一方应当向对方支付______元违约金。

  七、其他

  1、未尽事宜及双方发生纠纷,双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。

  2、本协议一式______份,双方各执______份,自双方签字并经餐厅盖章确认后生效。

  甲方(签字):

  签订日期:______年______月______日

  乙方(签字):

  签订日期:______年______月______日

联营协议书3

  甲方:____________有限公司

  乙方:____________有限公司

  甲、乙双方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定,经双方充分协商,甲方与业主签订的南宁吴圩机场扩建的土方工程,甲方同意将部分工程量与乙方合作施工,为了明确甲、乙双方的权利和义务,同时双方遵偱平等、自愿、公平合理的原则,经双方协商一致签订以下条款:

  一、工程项目名称:

  南宁市吴圩机场扩建土石方工程。

  二、工程地点:

  南宁市吴圩机场周围。

  三、工程量:

  约伍佰万立方米。

  四、该工程施工内容:

  挖、运、平、辗压、爆破等施工一条龙包干作业。

  五、施工综合价:

  每立方米人民币贰拾贰元整(¥22.00元/m3元),运距在四公里之内,超出部分按主合同条款执行。

  六、计量、结算方式、付款方式:

  按甲方与业主(建设方)签订的施工合同书条款履行。

  七、甲方的权利和义务:

  1、甲方确保该工程项目的真实性、可靠性,具体关系联络由甲方负责。

  2、甲方负责提供对接工程所需要的'资质资料等有关证件。

  3、甲方负责与建设单位或委托的建设单位签订该项目的承包施工合同。

  4、甲方负责与建设单位或委托的建设单位关于对本工程项目的施工交接和技术交底对接等事宜。

  5、甲方负责与建设单位或委托单位的建设单位对工程的材料领取和工程款的财务结算。

  6、甲方按乙方的所做工程量按约定单价所结算的工程款额2%比例收取施工管理费,在每批次结算得款时扣除。

  7、甲方承诺给乙方的工程量约为伍佰万立方米,乙方在施工过程中与甲方进行独立工程款的财务结算。

  八、乙方的权利和义务:

  1、乙方与甲方签订内部联营合作施工协议书后,则由乙方全面履行甲方所入签订的合作协议,乙方因履行内部合作协议产生经济效益,权利与义务与甲方无关;

  2、乙方要按时组织施工人员、机械设备、按建设单位的通知入场开工时间准时进场施工和管理好队伍;

  3、乙方要无条件接受建设单位和监理单位的监督检查;

  4、乙方按所得的工程款额2%的比例上交给甲方的施工管理费后,剩余款额由乙方自负盈亏、自管自付,确保农民工工资按时发放,安全意外、三保由乙方负责购买;

  5、乙方在施工中,按图施工,质量达到合格并争取优良工程;

  6、乙方在施工中要做到文明施工、安全第一;一旦发生伤亡事故则由乙方负责,包括经济责任、法律责任等均由乙方负责,其责任与甲方无关;

  7、乙方负责交纳人民币壹佰伍拾万元的合同履约保证金该项目的运作费。此款在甲方与建设单位签订合同时乙方以甲方名义交付给建设单位财务人民币捌拾万元整(¥:800000.00元)另外柒拾万元(¥:700000.00元)交给甲方,该款在本工程完工结算时退还给乙方。

  九、其他约定:

  1、甲、乙双方均充分保守本协议所涉及的商业秘密。

  2、本工程项目完成,账款结算付清时本协议自行作废。

  十、其他:

  1、本合作协议未尽事宜,经甲、乙双方作补充协议条款,双方签字具有同等的法律效力。十一、甲方与建设单位签订正式承包施工合同后,此意向协议同时转为正式合作协议书。

  2、本合作协议书一式四份,甲、乙双方各执两份,双方签字盖章后生效。

  3、工程款付给乙方,本协议书自动失效。

  甲方:____________

  乙方:____________

  签订时间:______年_______月_______日

联营协议书4

  甲方:________________

  乙方:________________

  根据双方签订的联营合作工程项目意向书内容要求,甲、乙双方结合工程实际情况,就该项目经济责任承包管理事宜,双方平等协商,自愿达成如下协议条款,双方共同遵守:

  一、乙方公司为完全具备完成该工程项目的相关资质及经济能力的公司,并能独立承担所有的经济责任。

  二、工程量土石方

  三、乙方结算的工程单价:

  四、下列文件一起构成本工程项目的合法文件:

  (1)甲方与乙方单位签订的工程合同书;

  (2)甲方与乙方的合作意向书;

  (3)甲方与乙方的补充协议书;

  (4)标段施工合同书;

  (5)技术标准和要求;

  (6)图纸及地质勘察报告书;

  (7)业主指挥部其他文件;

  (8)双方签字人的身份证复印件或公司资质文件。

  上述文件互相补充和解释,乙方严格按协议或合同条款执行。

  五、甲方权利及义务:

  1、甲方负责提供一切合法手续,授权乙方在本工区开立工程的施工结算账户,由乙方全权签名确认工程量,并上报甲方工程项目部办理工程款结算手续。

  2、甲方项目部组建中心实验室,乙方工区组建自己的实验室,但必须接受甲方中心实验室的监管。

  3、未经甲方书面同意,乙方不得对外分包或转包工程项目。对分包合同款项的支付,乙方工区必须根据分包单位的施工进度按工程量清单中的细目及时办理结算,乙方不得以任何理由只借款不结算。

  4、甲方不承担乙方所承包工程的任何风险和事故责任,并由乙方独立承担所有的经济责任。

  5、甲方应在签合同当日把进场通知书下达给乙方。乙方接到进场通知书后按照约定的金额汇入中远汇通(潮州)能源储备有限公司指定的账号上。如果因为种种原因不能按照进场通知书上约定的时间按时施工,甲方应无条件及时把保证金退还给乙方,并承担约定的违约责任。

  6:甲方提供施工用的油料、炸药给乙方,在乙方结算的工程款中扣除。

  六、乙方的权利及义务:

  1、乙方按照“自主管理、自负盈亏、照章纳税、保进度、保安全、保质量、保文明施工、保企业信誉”实行全面经济风险承包。

  2、乙方在联营施工管理期间,负责所需资金,机械设备的投入,组建工区项目部,负责组织项目需要的工程技术人员,招集施工队伍等。遵守双方所签协议的约定,遵守甲方公司的规章制度及双方约定,遵守我国相关法律规定的前提下,有权对项目成本进行有效的控制。

  3、该项目的所有税、费也属于乙方的经济承包责任范围,具体税种及缴费

  额度依当地税务政策而定,乙方必须自觉在项目所在地缴个人所得税。

  4、工程开工前,乙方负责开出预付款银行保函,甲方收到保函后,必须在10天内退还乙方向业主单位交纳的工程保证金。

  5、乙方及责任人必须遵守甲方项目部的管理规定,以甲方项目部为载体,按甲方规定服从并实行项目经理及责任人承诺制、谈话制、例会制、述职制和接受项目稽查等等。

  6、乙方工区必须服从于项目部的管理,严格按照国家、当地政府、有关主管部门的规定和国家验收规范组织施工,并接受上级部门的检查,如有问题必须无条件整改,否则甲方有权采取相应措施和根据其内部规定对乙方进行处罚,由此产生的费用由乙方承担。

  7、乙方工区使用劳务队伍,必须持有国家和省级有关部门认定的劳务专业资质,资质经评审合格的建筑工程劳务承包单位。特殊工种作业人员(电工、机械工、吊车司机、电悍工、爆破员等)必须执劳动部门核发的特殊工种操作证上岗。如查上述人员无证上岗或假证上岗,甲方项目部有权进行罚款处理,如因此造成损失均由乙方和当事人负责,甲方不承担任何责任。

  七、工程预付款的管理。

  1、由乙方工区向甲方项目部申报资金使用计划,经甲方审批后拨付到工区账户上,所有款项必须直接用于工程,不能挪用、不能转移。

  2、工程预付款支付方式为:工程预付款支付总额为半年度计划工作量的10%,按下列方式支付:

  (1)进场后7天内支付预付款的20%;

  (2)主要施工设备到位支付20%;

  (3)施工组织设计审批完成,开工报告批复后支付20%;

  (4)具备正式开工条件时支付40%。

  进度款支付:进度款经确认的月实物量的85%支付。

  八、乙方工区项目部印章管理

  乙方工区项目部印章必须由甲方办公室或甲方统一刻制、启用、废止,乙方或者其他单位、个人一律不得自行刻制启用,否则将依法追究刑事责任。乙方人员未按规定使用工区项目部公章或假借工区项目部名义对外签订合同,协议、借贷款、担保等对外业务活动,甲方将不予认可,因此造成的一切法律责任由乙方及其相关责任人承担。

  九、乙方工区项目部资料管理

  乙方工区项目部必须做好工程项目资料管理。项目施工过程中所发生的所有合同交易行为,项目部应签订书面合同并交一份合同原件给甲方备案。工程竣工验收交付使用后必须将竣工图、工程验收资料、工程决算资料、质量评定等级证书,工程照片等分类、整理、装订成册送交甲方。否则,不予支付项目竣工验收的工程款。

  十、违约责任

  (一)、乙方在项目实施过程中,不按照双方协议的约定全面履行合同义务,不按照业主方、甲方的建议、要求、监理的要求,强行组织队伍进行施工,或因乙方原因导致工程质量达不到要求的,由乙方自行承担违约责任,由此进行返工而发生的所有费用由乙方自行负责,在对外关系处理和涉及有关经济纠纷违约需要诉诸法律手段才能解决时,乙方应积极采取措施予以解决,甲方予以配合;如果乙方不积极应对,甲方有权自行出面处理,对于处理结果乙方必须无条件认可。因处理纠纷发生的全部诉讼等费用和由此产生的违约责任或损害赔偿责任由乙方承担。

  (二)、在施工过程中乙方若出现擅自中途退场的.情况,除承担因此造成的一切经济和法律责任之外,其已完成工程的计量按业主已批复工程计量的60%计算,业主未批复的工程计量甲方不予确认。

  (三)、乙方在履行本合同中如果有下列严重违约行为之一:

  1、未经甲方书面同意擅自将工程分包或转包;

  2、违反财务制度私自从甲方项目部套取资金不入工区项目部账、挪用、侵吞、窃取、骗取工程款、或者在未进行结算或清偿所有债务之前以提取利润的名义抽取投入资金等其他手段非法侵占工程款的行为;

  3、违反甲方项目部关于印章和合同管理制度的规定,违规私自刻制、伪造、盗用、使用印章的;

  4、恶意扣留民工工资,不给民工办理保险,出现安全事故不积极出面处理履行赔偿责任等。

  5、未按施工组织设计承诺投入资金、机械、设备、仪器、施工人员。

  出现以上任何一项重大违约行为,甲方有权单方立即终止所签订的所有协议、合同并自行接管该工程,依法追究乙方及责任人的经济及刑事责任;造成甲方或者第三人损失的,由乙方承担全部赔偿责任。

  (四)、因甲方项目部原因或工程款项不能正常支付而导致工程无法正常施工的,因此造成的所有损失由甲方承担并弥补乙方相应损失。

  (五)因甲方或者业主方有以下原因造成不能正常施工的,甲方应承担挖机每天1500元一台,运输车每天800元一辆,人工平均安每人150元一天,赔偿金额按国家有关法律、法规条款执行。

  1、由甲方因素导致当地农民和政府阻止施工。

  2、乙方施工设备到场不能开工。

  3、工程款不能按照合同约定的时间支付而造成停工。

  4、不能按照进场通知书约定的时间进行开工。

  5、因为甲方施工手续办理不完善的。

  (六)本合同签订后,如甲方不能正常让乙方施工,甲方应支付给乙方三百万元的违约金以及退还乙方的保证金。

  十一、本协议一经签订,双方均应严格遵守,如有争议应本着友好的原则协商解决,如协商不成,可向工程所在地人民法院提起诉讼。

  十二、本协议一式三份,甲方二份,乙方一份,由双方签字盖章生效,待工程竣工验收,资金往来、工程价款结算清楚,所有债权债务清偿完毕,全部工程竣工资料移交完毕,保修期满后失效。

  甲方(公章):________________

  乙方(公章):________________

  ___年___月___日

联营协议书5

  本土石方工程联营合作协议书(以下简称“本协议”),由甲方和乙方共同根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,经协商达成合作意向并签订。本协议为双方尊重合作、公平互惠、协作共赢的基础,双方必须遵守并执行本协议的各项规定。

  第一条 合作内容

  甲方和乙方在本协议生效后,互相协助、信守合作,双方将在建设工程领域开展合作,以土石方工程为主,包括但不限于以下工作:

  1、土石方施工,包括挖掘、填方、开挖等土建工程作业。

  2、设备配备及维护,双方各承担一定的设备和机具,互相交换。

  3、技术支持,按照工程进度及要求,甲方和乙方将在履行自己合同责任的基础上,互相提供技术支持和协助。

  第二条 合作方式

  甲方和乙方在本协议生效后,将根据合同约定,按照协议中的合作内容开展工作。具体的合作方式如下:

  1、联合投标。甲方和乙方将联合投标,在建筑工程领域争取工程项目。

  2、资源分享。双方将各自拥有的资源进行共享,包括土方机械设备、资金、人员等。

  第三条 工程质量

  甲方和乙方均应对工程项目的.质量负责。在建设过程中,双方应共同确保施工质量,保证工程安全、合格、按时完成。

  如合作过程中出现质量问题,甲方和乙方应及时协调,共同承担责任并采取有效措施,确保工程准时、合格交付。

  第四条 合作期限

  本协议自双方签署之日起生效,合作期限为两年,并在履行完毕各自义务后终止。如双方需要延长,应在协议到期前双方协商确定。

  第五条 互信互惠

  在合作过程中,甲方和乙方应互相信任、互相尊重、互相支持、互惠互利。双方应分别遵守各自的合同和责任,以保证顺利合作。

  在合作过程中,如遇到任何困难和问题,双方应及时协商解决,保证合作的顺利进行。

  第六条 保密条款

  双方在合作过程中,将会获取到一部分的商业机密、技术制度等资料,在此期间,双方应当严格保守机密信息,不得泄漏,更不得私自转让。

  如因为双方一方的漏洞或者失误导致机密泄露,责任方应承担一切相关责任。

  第七条 协议效力

  本协议经甲方和乙方在充分协商后双方签字盖章生效,具有相应法律效力。若本协议中的任何一条规定因任何原因而被认定为无效,本协议的其他部分仍应有效。

  本协议一式两份,双方各执一份。

  甲方签署:

  日期:

  乙方签署:

  日期:

联营协议书6

  甲方:__________

  法定代表人:_________

  银行账户:_________

  地址:_________

  乙方: _________

  法定代表人: _________

  银行账户:_________

  地址:_________

  双方本着互利互惠、共同发展的原则,经充分协商,一致决定联合出资共同经营________公司(企业)(以下简称公司),特订立本协议。

  1.联营宗旨:

  2.联营企业名称:____市(县)____公司地址:____隶属:____经济性质____(所有制)联营。核算方式:共同经营、统一核算、共负盈亏。

  3.联营项目:

  4.经营范围与经营方式:

  5.联合出资方式、数额和投资期限:

  公司投资总额为人民币______元。

  甲方投资____元,占投资总额____%

  甲方以下列作为投资  现金:____元:

  厂房:____元,折旧率为每年____%

  机械设备:____元,折旧率为每年____%

  专用工具:____元,折旧率为每年____%

  土地征用补偿费________元

  专利权:________元

  商标权:_________元

  技术成果:________元

  投资缴付日期

  6.公司资金增减由董事会决定,并报请联营成员协商,根据资金增减合理整本协议有关分配比例的规定

  7.公司财产为全体联营成员所共有,任何一方不经全体联营成员一致通过不得处分公司的全部或任何部分财产、资产、权益和债务

  8.联营成员出资额及其因参加本联营获得之权益不得转让

  9.联营成员的权利和义务

  甲方:__________

  乙方:__________

  10.利润分配与风险承担

  公司实行(所得)税前分利的原则,即________,依法缴纳产品税、营业税后,由投各方将分得利润并入投资方企业利润,一并缴纳所得税

  公司所得,在提取储备基金,企业发展基金及职工福利奖励基金后,按下述例分配

  甲方:__________%

  乙方:__________%

  双方按上述比例承担公司亏损或风险

  前款所列储备基金、企业发展基金及职工福利奖励基金所提取比例由董事会定,但不得超过毛利的____%

  11.联营企业的组织机构

  公司实行董事会领导下的经现负责制,董事会为公司决策机构,定期举董事会会议,决定公司的一切重大事宜

  董事会由____名董事组成,其中甲方委派_____名,董事长由甲方派,副董事长由乙方委派。董事会成员任期____年,经委派方继续委派可以任,董事会成员如有临时变动,可由该董事的原单位另派适当人选接替。董事长、副董事长、董事可以兼任公司的经理、副经理或其他职务

  12.公司的经营管理

  公司由出资各方共同经营管理。公司的经营方针,重大决策(包括生产销售划、利润分配、提留比例、人事任免等)采取董事会一致通过的原则

  公司设经营管理机构,负责公司的日常经营管理工作,经营管理机构设经理人,由__方推荐,副经理____人,由____方推荐,经理、副经理由董会聘请,任期__年

  公司的.主管会计由____方推荐,____方推荐____名协助之公司的财务会计帐目受联营成员监督检查。

  13.违约责任

  (1)联营成员任何一方未能按本协议规定依期如数提交出资额时,每逾期时间)违约方应缴付应产出资额的____%作为违约金给守约方。如逾期(时间仍未提交,除累计缴付应交出资额的____%的违约金外,守约方有权要求止协议,并要求违约方赔偿损失。如双方同意继续履行协议,违约方应赔偿因违行为给公司造成的经济损失 。

  (2)对不可抗力情况的处理。

  (3)协议履行中如发生纠纷,由各方派代表协商解决,或请双方主管部门解解决及请求仲裁机关仲裁。

  (4)联营成员不得中途退出联营,如中退出,除赔偿造成的全部损失外,付出资额的____%作为违约金。

  (5)联营成员在本联营存续期间不得加入其他半紧密型联营,如违反本规定视为中途退出,按前款处理。

  14.本协议经双方代表签字后,报请有关主管部门审批后生效,协议中如未尽事宜,由联营成员共同协商作出补充规定

  15.本协议生效日,即公司董事会成立之时,由公司董事会负责监督检查方履约情况

  16.本协议正本一式____份,双方各执一份,公司存一份,协议副本式__份,送____、____、____、……各一份

  甲方:__________        (公章)

  法定代表人:_________      (盖章)

  银行账户:_________

  地址:_________

  日期:________

  乙方: _________        (公章)

  法定代表人: _________     (盖章)

  银行账户:_________

  地址:_________

  日期:________

联营协议书7

  甲方:______________

  乙方:______________

  根据《中华人民共和国民法典》及其相关法律法规,甲、乙双方本着互惠互利的原则,就甲方参与乙方经营生产达成如下协议:

  第一条、联营合作的条件

  1、乙方以现有厂房____________平方米以及设备投入供甲、乙双方合作使用;

  2、甲方根据乙方经营生产的需要投入足额的流动资金,确保乙方正常生产,并提供承接乙方生产任务。

  第二条、联营合作的组织机构

  1、联营合作期间,甲方的法定代表人担任乙方的法定代表人,本协议签订后______日内,由乙方负责办理工商变更登记,甲方予以协助;

  2、联营合作期间,乙方的原法定代表人担任____________,负责工厂的生产、质检及内部的.行政管理工作,甲方派专业人员协助、监督;

  3、联营合作期间,工厂的财务人员由甲方派驻,负责工厂的成本核算、会计报表的编制等财务工作。

  第三条、联营合作的方式

  1、乙方按甲方认可的方案,完成厂房的装饰,设备的安装,由甲方验收通过;

  2、上述验收通过后,由甲方负责招聘生产人员,并进行业务的培训;

  3、甲方负责生产管理制度,岗位责任制度、员工奖惩制度、人事管理制度、生产流程表、工艺流程表等运作机制,乙方在生产管理过程中必须切实履行;

  4、乙方的生产任务由甲方负责提供、承接,未经甲方同意乙方不得擅自承接业务;

  5、乙方负责工厂的日常生产和员工的日常管理。

  第四条、联营合作的盈利和亏损的分配

  1、扣除人工工资、水电、税赋等一切成本后的净利润按甲方______ %、乙方______%的比例进行分配;如工厂亏损亦按上述比例进行分担;

  2、________________________________________________

  第五条、联营合作的期限

  联营合作期从______年______月______日至______年______月______日共计______年,联营合作期满后双方如需继续合作另行签订协议,甲方在同等条件下享有优先权。

  第六条、联营合作终止的财产处理

  1、联营合作终止后,乙方享有现有厂房、设备的财产所有权;

  2、除第1次的财产外,甲、乙双方按甲方______%、乙方______%的比例对其它财产进行分割。

  第七条、违约责任

  1、任何一方擅自终止履行本协议,退出联营合作,应承担违约责任,由违约方向守约方支付____________违约金;

  2、乙方擅自承接业务或拒绝生产甲方提供、承接的业务,乙方应承担违约责任,向甲方支付____________违约金;

  3、因不可抗力致使本协议无法履行,双方均可免除违约责任。

  第八条、争议的解除方式

  本协议执行中如发生争议,先由双方协商解决,协商不能解决,双方可按下列第_________项解决:

  甲方:______________

  乙方:______________

联营协议书8

  甲方:

  乙方:

  根据 招标公告的要求,现组成联合体投标,为明确甲、乙双方企业的权利和义务,特签订联合体协议如下:

  1、甲乙双方确定由甲方企业为投标主办人,组成联合体参与工程的'招投标。

  2、投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书,对甲乙双方均有法律约束。

  3、联合体中标后,甲乙双方应共同与招标人签署合同协议书,为履行合同承担连带责任。

  4、乙方在工程合同履行过程中,应在甲方组织工程实施范围内施工,并对甲方和工程招标方负责;乙方应主动配合甲方展开工作,及时上报各种工程量清单签证和结算;甲方应及时将工程招标方下拨的工程款,相应拨付乙方。

  5、甲乙双方组成联合体后,不得再以自己的名义单独投标,不得同时参加两个或两个以上的联和体投标,如有违反,将取消联合体投标资格。

  6、本协议签订后,对甲、乙方均构成法律约束,为实施合同共同和分别承担责任,任何一方如有违约,违约方应承担相应的责任,并且双方约定接受工程招标方的制约和处理。

  7、本协议自订立之日起生效,本协议一式五份,甲乙双方各执一份,市建设工程交易中心招标报名登记一份,施工投标文件中正副本各执一份。

  联合体施工企业 联合体施工企业 (甲方印章) (乙方印章)

  法定代表人(签章) 法定代表人(签章)

  年 月 号

  授权书

  致:

  本授权委托书声明:我 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人,现授权委托 (单位名称)为联合体的主办人,参加 工程的招投标活动。

  主办人无转委权。特此委托。

  委托人(盖章): 法定代表人(签章):

  年 月 号

  

联营协议书9

  联营出租方(甲方)

  联营承租方(乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲、乙双方在平等,自愿,公平和诚实信用的基础上,经多次友好协商,共同达成如下联营出租协议:

  一、甲方将位于昆区鞍山道步行街中段、钢铁大街二十八街坊大中4栋7号商业 用房一间(两层,面积147.15平方米)联营出租给乙方经营蜘蛛王鞋业使用。

  二、租赁期限为三年,(从20xx年4月8日)起至(20xx年4月7日止)

  三、每年的租金按10%上浮。第一年租金为25万元整,(从20xx年4月8日)起至(20xx年4月7日止)第二年的租金为275000元,第三年的租金为302500元,每年一次性上交给甲方。乙方在合同期内应交纳甲方5000元合同保证金,每下一年的租金需提前2月一次性付清给甲方。

  四、乙方在经营过程中亏赢自负,一切经营费用自负承担责任,如退房应提前三 个月通知甲方,否则造成甲方的一切损失由乙方负责。

  五、甲方的权利与义务:

  1.按时收缴费用

  2.不得干扰乙方的正常经营活动

  3.甲方除不可抗力因素外不得无故终止本协议(政府拆迁属于不可抗力因素)

  六、乙方的权力与义务:

  1.乙方在经营销售当中需按照国家及地方有关规定执行,不得与消费者斗殴,问题严重不改正者给甲方造成不良影响,视为违约,甲方有权解除协议。

  2.经营期间发生的一切费用(包括工商,税务,环保,卫生,水电,采暖,消防等由乙方支付不得托欠)

  3.经营期间不得转租,转让,转借,抵押或担保并爱护屋内的设施。

  七、乙方不得擅自改造房屋的`结构,因经营需要对房屋进行维修,装饰的一切费用乙方自行承担,乙方所有装修装饰增添的不动产归甲方所有,动产归乙方所有,同时,乙方负责门前三包。

  八、为确保甲乙双方的人身财产安全性,乙方须将联营出租用房,财产等向保险公司投保,保费由乙方承担。如乙方不履行此项条款而发生损失,由乙方承担并出资负责修复。

  九、违约责任:

  1.乙方不按时向甲方缴纳租金或违反上述约定,甲方有权单方终止协议,并收回房屋,同时乙方应承担一切经济损失。

  2.如果甲方违约,甲方负责乙方的一切经济损失。、

  十、如甲方违约,除返还保证金外赔偿违约费和装修费50000元。

  十一、双方须共同遵守上述条款,如有一方违约造成的损失由违约方负责,另一方有权终止合同。

  注:本协议未尽事宜双方可另行协商,签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字后生效。

  甲方: 乙方:

  年 月 日

联营协议书10

  协议双方: 〔总包人名称〕 (以下简称甲方) 以下简称乙方)

  依照甲方与 (以下称发包人)签订的建设工程施工合同(以下称总包合同),遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就本建设工程施工联营事项协商一致,订立本协议书。

  一、工程概况

  1.工程名称:

  2.工程地点:

  3.工程内容:

  4.承包范围:

  5.合同工期:开工日期:日;竣工日期:总日历天数 天。

  6.质量标准:,一次验收合格率达到100%。

  7.合同价款:元 ¥元

  二、甲方驻工地代表

  1.甲方驻工地代表姓名:

  三、乙方驻工地代表

  1.乙方驻工地代表姓名:

  四、甲方责任

  1.甲方委派相关管理人员,实施对工程的监督管理。

  2.协助协调乙方与发包人、监理的关系,实行业务对口管理,若发生费用由乙方承担。

  3.甲方负责提供工程施工所需资料、表格,若发生费用由乙方承担。

  4.甲方对本工程的工期、质量、安全、文明施工、形象策划等方面,负有指导、监督和服务职责。

  5.甲方负责办理进入工程所在地相关手续,费用由乙方承担。

  五、乙方责任

  1.严格履行总包合同所约定的全部内容、责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务。乙方在履行本协议约定的内容、责任、义务时,若与总包合同的约定冲突时,执行本协议的约定;本协议没有约定的,应按总包合同约定的条款执行。

  2.乙方应严格执行甲方有关的管理办法、规定和要求,规范自身的管理行为,有计划、有步骤地开展施工生产活动,严格执行甲方、监理、发包人的指令,确保协议(合同)顺利履行。

  3.乙方自行负责本工程的施工组织工作,必须严格按照现行国家和地方的施工技术验收规范、质量检验评定标准以及本协议的约定组织施工。

  4.乙方进场的管理(须持证)人员和主要工种(须持证)人员必须持证上岗。

  5.乙方自行负责本工程的施工组织设计(方案)、投标报价、工程结算,工程造价已包含实施本工程所需的全部各项费用(含交缴管理费等)。甲方可对上

  述工作提供服务,发生的费用由乙方承担。

  6.乙方对工程的工期、质量负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。接受并配合甲方、监理、发包人对工程施工中工期、质量的检查、监督、管理,按要求返工、修改,按规定及时处理发生的质量事故,承担经济及法律责任,发生的费用由乙方承担。

  7.乙方对工程的安全生产负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。乙方应对施工人员进行安全交底,遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,接受并配合甲方、监理、发包人、行业安全检查人员依法对工程施工中的安全检查、监督、管理,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产。按规定及时处理发生的安全事故,承担经济及法律责任,发生的费用由乙方承担。

  8.乙方必须严格按照工程所在地文明施工管理办法和甲方企业形象的各项规范要求实施并承担费用,接受并配合甲方、监理、发包人、政府主管部门的监督、检查、管理,保证施工场地整洁符合有关规定,交工前清理现场,达到甲方(发包人)的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。若乙方不能按照甲方企业形象的各项规范要求实施现场管理,在不能满足甲方要求时,甲方可自行完善,其发生的费用由乙方承担。本工程现场达到 级文明工地标准。

  9.乙方应遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护等的管理规定,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

  10.乙方自行负责施工现场及工程的安全、保卫工作。

  11.工程未交付之前,乙方负责其保护工作,保护期间发生损害,乙方自费予以修复。

  12.合同履行期间,乙方的专业人员与甲方的专业人员进行各项业务对口(或共同与监理、发包人进行专业对口),未经甲方同意乙方不得直接与监理、发包人发生工作联系,与监理、发包人之间的一切技术、经济文件,所有往来函件必须经甲方登记、记录并保管。

  13.每月(发包人)提交当月完成工程进度统计报表和下月工程进度计划,及时提交其它有关报表。

  14.乙方负责为甲方(若有约定时应包括监理、发包人)管理人员提供办公及生活设施用具,费用由乙方承担。

  15.按规定及时足额存入和发放农民工工资。不得因甲方(发包人)不能按约定正常支付工程款发生拖欠,若发生拖欠,甲方有权从未支付的工程款中扣除后直接支付,并由乙方承担因此造成甲方的损失。

  16.乙方必须为自有人员办理人身意外伤害保险、工伤保险和地方政府主管部门规定需交纳的其他费用(保险合同及交费票据甲方确认后保留复印件),费用已包含在合同价款内。

  17.由乙方自行承担工程的垫资及其拖欠工程款的催要,若发生垫资或变相垫资则由乙方自行承担并对由此产生的风险承担全部责任且不影响甲方利益。

  18.乙方自行承担发包人不能及时提供材料、设备、支付工程款项及其它原因影响工程正常施工(包括工程停建、缓建)造成乙方自身及其甲方的损失。

  19.乙方只能以自身名义负责本工程项目发生的一切债务,甲方不负连带责任。乙方不得因拖欠他人款项向甲方提出索赔、诉讼。若以甲方名义对外签约雇佣劳务、采购物资、租赁设备而产生的一切后果均由乙方自行承担。

  20.乙方对其承包的工程项目自负盈亏,甲方不承担盈亏责任。

  21.因经济等纠纷产生的或诉讼案件所发生的赔偿性经济支出和其它经济支出由乙方承担。

  22、承担本工程发生的应由甲方对发包人承担的全部责任和义务,承担本工程保修及保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。

  六、工程价款确认和支付、管理费用和其它

  1.本工程乙方向甲方上缴管理费(不含应缴税费)为工程造价的应缴税费由甲方代扣代缴。

  2.应缴税费包括本工程所须缴纳的国家规定的各种税金、工程招投标期间的费用、以甲方名义交付的进驻工程所在地必须发生的地方政府及其有关部门的各项收费,规定以外的各项收费和摊派费用。

  3.施工现场企业形象策划及其实施的费用、临时设施(包括甲方、监理、发包人)的费用由乙方承担。

  4.为顺利实施完成本工程的施工任务,其过程中发生的经营(招待)费由乙方承担。

  5.甲方派驻现场管理人员的.工资(不含“五险一金”每人每月元,包括享受节假日探亲期间)、享受探亲假的往返路费由乙方承担,因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用由乙方承担。工程完工后甲方派驻现场管理人员仍需滞留现场配合乙方参与结算、整理竣工资料时,其工资仍由乙方承担(标准同上),因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用仍由乙方承担。甲方派驻现场管理人员的通讯费用由乙方承担。

  6. 甲方派驻现场管理人员的“五险一金”由乙方承担(每人每月且随甲方交缴额度的变化调整)。

  7.管理费及其税费的交缴:甲方收到发包人拨付的工程款,扣除管理费、应缴税、费、经营(招待)费用、派驻现场管理人员的工资、“五险一金”以及其它应扣、缴(交)的费用后及时向乙方支付,工程完工时收取完全部管理费,竣工结算一经确定,甲方即按结算价款一次调整结清收取完全部管理费。

  8.(也可明确)工程价款的支付:何时、何额度及其总额控制。(或按总包合同约定)

  9.每次支付工程款时,必须按照甲方规定的程序,由主管施工员(工长)签署完工(竣工)验收单并经相关人员、项目经理审核确认或由甲方派驻工地代表直接签署完工(竣工)验收单,经甲方主管部门、主管领导审核确认批准后方能(生效)支付。

  10.支付工程款时乙方必须出具合法有效票据,乙方应在甲方的监督下合理使用工程款,不得挪作他用,以确保工程施工需要。

  11.甲方每次向乙方支付工程款时其额度不超过已完成合格工程价款(发包人支付)的%(其中预留工期、质量、安全、文明工地保证金各%),当工程竣工后或确认满足本协议约定的工期、质量及达到 级文明工地时,且未发生安全事故,分别支付预留的工期、质量、安全、文明工地 %的工程款(保证金)。

  12.甲方只有在收到发包人相应的工程款(保修金)后才能向乙方支付工程款,非甲方原因不能向乙方支付工程款(保修金)时,乙方不能采取诉讼、仲裁等方式催收且须保证连续施工。

  七、乙方采购材料

  1.本工程的材料(发包人供应的除外)由乙方自行采购。乙方必须按照发包人及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料质量负责。

  2.材料在使用前,乙方应按要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担。

  八、竣工验收及结算

  1.工程竣工验收报告确认 天之内,乙方向甲方(发包人)提供完整的竣工资料 套,竣工资料必须符合发包人和工程所在地档案管理部门的规定和要求,并承担因自身资料不合格或不及时提供所造成的损失。

  2.甲方依据经发包人确认的工程竣工结算报告(书),按实与乙方进行工程造价的结算。

  九、质量保修

  1.乙方承包的工程内容均属保修范围,保修期限为甲方与发包人签订的建设工程施工合同的保修期。

  2.保修金额为工程价款的满后返还乙方。若在保修期内出现质量问题,乙方在接到通知后 天内派人无偿修理,发生紧急抢修事故应立即到达事故现场抢修,否则甲方(发包人)可委托他人修理,其费用在保修金中扣除,不足部分由乙方交付。由乙方承担保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。

  十、违约责任

  1.乙方不能严格总包合同所约定的全部内容、甲方的责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务,在施工中无法保证其对工期、质量、安全、文明施工的有效管理和顺利实施,损害甲方形象,甲方有权收回工程,终止协议,另行组织他人施工,其造成的损失由乙方承担。

  2.对不服从甲方(监理、发包人)管理的乙方施工人员,甲方有权提出处理意见直至将其清出现场。

  3.乙方不得将工程转包给他人,否则产生的一切后果均由乙方自行承担。

  十一、争议

  1.甲乙双方在履行协议中发生争议,可以和解或者要求有关部门调解。调解不成的,双方约定向 提请仲裁或向 人民法院提起诉讼。

  2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:

  (1)单方违约导致协议确已无法履行,双方协商停止施工;

  (2)调解机构要求停止施工,且为双方接受;

  (3)仲裁机构要求停止施工;

  (4)法院要求停止施工。

  3.或者不列争议,在其它内列:本协议实施过程中发生争议,双方当事人应及时协商解决。

  十二、其它

  1.本工程需向发包人交缴工程保证金(投标保证金、履约保证金、维修保函)、发生垫资或变相垫资需求、以抵顶房产方式进行结算付款等事宜,均由乙方负责并承担风险责任及其经济损失。工程竣工后,甲方协助乙方办理有关款项清收、房产抵顶手续。

  2.本协议未尽事宜,均以甲方与发包人签订的总包合同中的有关条款为准,或另行签订补充协议,作为本协议的附件,与本协议具有同等效力。

  3.(在协议实施过程中发生争议,双方当事人应及时协商解决。)

  4.本协议自双方签字盖章后生效。在竣工结算,甲方(发包人)支付完工程价款(不含保修金)后除有关保修条款仍然生效外,其余条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。

  5.本协议正本两份,双方各执一份。副本两份,双方各执一份。

  协议签订时间: 年 月 日

  协议签订地点:XXXXXX

  甲方(盖章):

  住所:

  法定代表人:

  委托代理人:

  电话:

  开户银行:

  账号:

  邮政编码:

  乙方(盖章): 住所: 法定代表人: 委托代理人: 电话: 开户银行: 账号: 邮政编码:

联营协议书11

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本施工事项协商一致,订立本合同,甲、乙双方必须信守以下所列条款:

  一、 工程名称:二、 三、 施工内容: 爆破、运输

  四、 工程总量:

  五、 爆破税后单价:

  六、 提取管理费按总金额造价:。

  七、 甲乙双方责任:

  甲方责任

  1、 甲方按规定时间交清管理费,不得拖欠。如不按时付清,乙方有权封工程账号。

  2、 为此爆破工程项目我公司出具各种手续,如出现任何问题,与公司无关,公司不负法律责任。

  3、 甲方不准以任何理由进行收交管理费及其他费用。 乙方责任

  1、 在爆破工程中,出现人身伤亡,丢失炸药、,与甲方无关。

  2、 我公司可帮甲方组建工程项目部,可提供公司财务专用章、项目部合同章及有关手续,该工程完工后,以上手续实务自行废除。所有出现的费用由甲方负责。

  3、 在该项工程中,我公司不参与财务、工程项目管理。 此协议经甲乙双方共同签字之日生效。本协议一式二份,甲乙双方各执一份。

  甲方:(盖章)乙方:(盖章)

  代表人:(签字) 代表人:(签字)

  年 月 日

联营协议书12

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方为充分发挥各自资质、技术和施工力量的优势,本着互惠互利共同开发市场的原则,经双方协商特订立如下合同。

  双方在山东华鲁恒升大氮肥技改项目施工中各自发挥自己的专业优势进行项目合作。

  1.联营的项目与形式

  ①、甲方持有国家住房和城乡建设部颁发的建筑企业化工石油化工建设施工承包壹级资质,机电总承包壹级资质,壹级锅炉安装资质。乙方持有国家住房和城乡建设部颁发的机电安装工程施工总承包贰级资质,送变电工程专业承包贰级资质,城市及道路照明工程专业承包贰级资质。

  ②、双方合作形式

  按专业划分,甲方负责资质范围内的工程建设施工,乙方负责资质范围内的工程建设施工。

  2.执行标准及结算方式

  ①、按设计文件要求进行施工,各自执行国家或行业标准,并按与建设单位签订的合同标准为准。

  ②、主合同由甲方中国化学工程第十三建设有限公司与建设单位签订。

  ③、结算方式

  按该项目中标文件的`承诺的费率标准或综合单价(如总价合同按报价中的专业分项价格)进行结算。甲方收取5%的项目管理费用。

  3.资料整理及交工

  按甲、乙双方所承担的专业范围各自完成自己的资料整理,由甲方统一汇总编档后,按标准交工。

  4.协作期限

  以山东华鲁恒升大氮肥技改项目交工、验收和结算后,合同自动解除。

  5.变更、解除的条件和程序

  本合同履约过程中,如一方终止合同,应提前30天通知对方,并以书面形式进行终止合同说明。

  6.其它约定事项

  ①、甲乙双方依据建设单位的施工合同,另行签订对该工程的专项施工合同,进一步确定双方的责任和义务。

  ②、本联营合同未尽事宜,双方另行协商。

  ③、本合同一式肆份,双方各持贰份,甲乙双方委托代表人签字、盖章后生效。

  甲方:乙方:

  委托代表:委托代表:

  _____年____月_____日

联营协议书13

  甲方:__________

  乙方:__________

  根据《中华人民共和国建筑法》和《合同法》等有关法律及行政规定,甲方同意将广西防城港文苑区建筑建设工程由乙方组织机械设备和管理人员进行进场施工:甲乙双方遵循公平、合理、自愿平等互利诚信的原则,为明确双方手权、责、利义务,经双方友好协商一致签订本合同条款如下,供双方共同遵守。

  1、工程名称:防城港市文苑小区

  2、工程地点:防城港市内

  3、工程内容:土建、水电、消防安装工程(包工包料)

  4、工程量:4栋25加1约5万平方米,

  5、工程改造价:约:人民币2亿元(以实际结算为准)

  6、工程取费标准为:提国家相关定额上值取费结算,下浮7%

  二、双方责任义务

  1、甲方责任:

  (1)、甲方负责与业主(开发商)交接办理本工程的`一切合法相关审批文件,手续齐全。

  (2)负责与业主协调在施工中所涉及的拖欠工程款事宜。

  2、乙方责任:

  (1)乙方组织机械设备进行保质、保量、安全施工。

  (2)、乙方必须在每笔进度款拨付中按时支付下浮的7%给甲方。

  三、违约

  1、如果乙方在施工中由于质量问题造成返工所产生的经济损失与甲方无关。

  2、乙方进场后由于资金问题没能按约定的垫资数额要求中途停工视为违约并支付壹佰万元违约金。

  四、其它按主合同执行。

  五、本工程签订时须押合同履约金贰佰万元,签本协议先交纳定金额伍拾万元(500000.00),余下150万元待正签施工合同接到进场通知书之日补够200万元。如签订本协议三个月内乙方不能进场施工的,甲方无条件返还已交纳的伍拾万元连银行利息一起支付给乙方。如乙方接到进场通知不按时进场施工,所交纳的伍拾万元不予退回。

  六、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,并具有同等法律效力,本协议签字有效。

  甲方:__________乙方:__________

  20__年__月__日

联营协议书14

  甲方:

  法人代表:

  乙方(出资方):

  地址:

  丙方:

  鉴于:

  甲方拥有以上“目标地块”的相关资源,并为“目标地块”的前期工作投入了大量的人力,物力、财力。乙方则掌握着丰厚的资本及丰富的房地产开发经验。

  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定,甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则,就合作开发位于深圳市南山区东角头地块项目(以下简称本项目)事宜,经协商一致达成如下协议,以供共同遵照执行:

  一、合作目标地块概况

  项目位置:本项目位于__________。宗地号:__________。地块性质:__________,__________,其中商业占__________%,住宅占__________%。用地面积:约__________平方米。规划容积率:__________。总建筑面积:约为__________平方米。

  二、合作内容

  甲丙方负责办理本项目土地使用批文手续确保将此地块使用权批至乙方名下,获得土地使用证等,在此基础上以股权合作方式与乙方、丙方合作,由乙方出资购入该地块,办妥土地使用权证等所有合法手续,进而全资投入,进行开发、运营销售。

  三、合作方式

  1、甲方负责整个东角头地块的使用权手续报批工作,确保__________天内将此地块使用权批至乙方公司名下,负责国土部门发出土地使用权出让缴款通知书之前所需的各种办文费用。同时,甲方确保乙方在此地块上所建商品住房销售时不限价,并将批文文本中住房销售不限价的文本规定精神体现到项目预售备案价及商品房预售许可证中。

  2、丙方负责沟通、咨询、联系相关报批业务,组织、编写各种办文文本,协调甲、乙方与相关办文政府相关部门的关系,努力促成办文完成。同时,与甲方负责国土部门发出土地使用权出让缴款通知书之前所需的各种办文费用。

  3、乙方提交土地申购手续材料,并出具申报公司__________元以上的资金证明及流水,接受甲方及国土部门的验资。甲方办下国土批文后,乙方负责与国土部门签署《国有土地使用权出让合同书》,缴交第一期地价款。并在__________由乙方向国土部门缴清所有地价款。

  4、乙方承担国土部门规定需缴纳的所有地价款、税费及支付甲、丙方所有股权转让对价款。同时要承担项目开发建设等费用。乙方需缴纳的地价款约为__________(约按__________/计算,最终以国土部门规定的土地价款为准),其中,乙方负责缴纳第一期地价款约__________元。

  5、甲、丙方负责办理成功东角头地块国土批文后,在国土部门规定需缴纳的全部地价款的基础上,按项目总建筑面积计算溢价每平方米__________元,由乙方项目公司收购并作为甲、丙方在项目公司拥有的股权,其中甲方占__________元/平方米,丙方为__________元/平方米。乙方则以实际支付给国土部门规定缴纳的土地价款作为其拥有的股权,三方均按项目总建筑面积计算为准。股权构成:(每平方米地价款约__________元+溢价每平方米__________元)乘以总建筑面积等于总股价。以此计算,股权结构为:甲方占__________%,股权对价款为_________________元人民币;乙方占__________%;丙方占__________%,股权对价款为__________元人民币。

  6、甲、丙方可以根据实际退股或转让股权,退股则由乙方按三方商定价收购。甲、乙双方的'股权合作的具体细则可以签订补充协议予以具体执行。

  四、项目合作流程

  1、本协议签署时,乙方要保证在其银行账户上有__________元以上人民币的可移动资金,同时开具出资金进账单及银行流水各一份交甲方接受国土部门验资及监控。

  2、乙方要确保全部的项目股权转让款及地价款的支付能力,在乙方项目公司与规划国土部门签订《深圳市土地使用权出让合同书》并收到国土部门缴纳地价款的通知单后__________天内,乙方须向国土缴交第一期地价款,此款约为国土收总价款的__________%,即约为__________元人民币。同时根据政府部门的要求在规定时间内按照高档次标准开发建设本项目。在支付第一期地价款后__________年内,由乙方向国土部门缴清所有地价款。

  3、在甲乙丙三方签订《项目联营合作开发协议书》,乙方已与国土签订土地使用权出让合同书后的__________天内,甲方将__________%股权转让给乙方,乙方将其相应股权对价款__________元支付给甲方指定银行账户。丙方将__________%股权转让给乙方,乙方将其相对应股权对价__________元支付给丙方指定银行账户。

  4、在乙方项目公司对项目一期开始发售后__________天内,甲方乙方将其在项目公司中剩下的__________%和__________%股权全部转让给乙方,乙方将甲、丙方相应股权对价款__________元和__________元分别支付给甲、丙方指定的银行账户。至此,甲、丙方不再持有乙方项目公司股权。

  5、甲、乙方收取的以上款项涉及的相关税费按法律规定由各自负责,甲、乙方也可以要求乙方代为缴税,并从甲、乙方款项中扣除(需要缴纳的税费根据税务局的规定扣除)。

  五、项目各方的权利义务

  (一)甲方的权利义务

  1、负责向政府部门提交项目公司申报材料。协调政府相关部门,取得符合要求的商住项目地块政府批文。

  2、负责向乙方转让项目公司股权。

  3、根据进度收取项目股权转让款。

  4、甲方须安排一名项目公司副总经理与一名财务监督,协助公司工作直至项目完成为止。

  (二)乙方的权利义务

  1、根据进度负责向甲、丙方股东支付股权转让款。

  2、负责通过项目公司按时向深圳市规划国土部门缴纳地价款等费用。

  3、负责根据政府部门的要求按照高档次标准开发建设本项目。

  (三)丙方的权利义务

  1、负责沟通、咨询、联系相关报批业务及必要的融资报批业务。编写各种办文文本,协调甲方和乙方,促进三方合作的加快推进。

  2、负责向乙方转让项目公司股权。

  3、根据进度收取项目股权转让款。

  六、违约责任

  1、乙方在甲方进行项目土地申报批文批下后退出或未按本协议约定履行付款义务时,属于违约,应赔偿甲方相应经济损失。

  2、乙方应当保证有充足资金按时履行支付本协议以及本协议项下的项目土地出让金款项,因乙方资金不足原因导致本协议不能履行,或导致甲、丙方股东不能如期收取股权转让对价款的,乙方应当承担法律责任并向甲、丙方无偿支付20亿元违约金作违约处罚,同时甲、丙方有权将项目及股权转由它方执行,乙方应当无条件积极配合。

  七、协议修改、变更与解除

  1、对协议的修改或补充,必须经合作各方签署书面协议才能生效。

  2、由于不可抗力,致使协议无法履行,经各方协商一致并经各方书面盖章确认后,方可提前终止协议。

  八、争议的解决

  凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,合作各方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,任何一方均可向深圳市人民法院起诉。

  九、保密

  各方必须对所获取对方的机密信息予以保密,未经对方同意,任何一方不得向外泄漏发布,如造成法律责任或经济损失的,合作方有权要求对方承担损害赔偿责任。

  十、协议生效及其他

  1、本协议自三方签字盖章之日起生效执行。

  2、履行本协议过程中的附件、以及经过协议三方签字确认之后有关补充协议、会议记录等材料均作为本协议的组成部分,与本协议具有同等的法律效力。

  3、本协议一式陆份,甲、乙、丙三方各执两份,每份均具同等法律效力。

  甲方:(盖章)

  授权代表:

  乙方:(盖章)

  授权代表:

  丙方:(盖章)

  授权代表:

  签约时间:

联营协议书15

  为了共同开发“美乐滋”市场,保障甲、乙双方的权利、责任、义务,以友好协商达成以下协议:

  甲方:_____________

  乙方:_____________

  第一条“美乐滋”加盟店

  一、“美乐滋”加盟店是提供汉堡、炸鸡、饮料制作及销售的经营实体,加盟店是使用由甲方开发的技术、形象管理等统一系统。

  二、乙方为甲方第47加盟店。

  三、乙方为甲方“奥麦客”加盟店,加盟店的技术、配方比例、商标图案,及形象设计等无形资产都归甲方所有,乙方加盟店有型资产归乙方所有。

  第二条甲方义务、责任

  一、乙方所有的后厨设备、儿童乐园及原料由甲方统一配送,以确保品质要求,更加巩固“奥麦客”品牌的质量,获得更大的利润。

  二、经营过程中甲、乙双方本着互惠互利的原则有义务相互提供货源支持,乙方需向甲方购买的原物料,甲方应确保货源充足及价格合理,不得恶意断货或限制供货数量,抬高价格制造障碍。

  三、甲方须保证授予乙方的西方比例、技术操作及腌料的安全可靠性。

  四、甲方须保证乙方经营期间的可靠技术,开业培训至可胜任为止,继续保证今后经营中给予技术加强培训指导。

  五、甲方在收到乙方订货货款后及时配送所订的货物。甲方负责提供餐厅系统管理的培训及具体操作流程管理资料。

  六、甲方须保证乙方在合同内,约定商业区的经营资格。(周边一公里内不再开设第二家美乐滋加盟餐厅)。

  七、甲方有义务在合同签定后积极配合乙方各项筹备工作。

  八、甲方应积极配合乙方提供办理营业所需的相关的资料。

  第三条乙方义务、责任

  一、乙方对外具有合法独立经营资格,内部实行自主经营、自负盈亏、业务上接受甲方的支持和指导,由甲方提供相应材料自行筹备办理加盟店的营业执照、卫生证、税务登记证等相关手续。合同乙方加盟店的一切经济活动中的违法行为责任由乙方承担。

  二、按照甲方统一的形象和经营方式规范加盟店,保护、发展“美乐滋”品牌,使用“美乐滋”为招牌设计主题字样,不得变更“美乐滋”的商标图案及颜色。

  三、乙方准时招收员工及管理人员到甲方直营店接受培训。(接受培训人员的食宿由乙方负责,保证让全体职员按照总店标准课程培训)。

  四、合同签字定时,乙方向甲方支付加盟费:餐厅面积壹佰平方米以内收加盟费人民币叁万元整;餐厅面积壹佰平方米以上收加盟费伍万元整(经营面积若与所报面积不符的,超出的面积按伍万元加盟费加收)。同时支付生产区专业平面布置图设计费人民币壹万元整。合同签定后乙方工商名称核准之日起六个月内,将加盟店营业执照等相关证件复印件,送甲方备案。

  五、如乙方出现以下情况:提供备案证件不符合实际情况,不按总店统一装修设计广告灯箱、餐厅门面、后厨布局,或其他违反合同约定的情况,则取消其加盟资格。

  六、乙方加盟店必须按第一条的`约定的经营地区经营,任何形式的变更经营地区(包括但不限于:超出约定地区,增开经营场所,支持第三方经营等)都将被视为违反合同约定,将被立即取消加盟资格。

  七、乙方应妥善保护加盟店的技术,不得以任何形式分解、复制、传播甲方技术、配方比例等相关资料,否则将被立即取消加盟资格。

  八、乙方违反合同或提出结束合同时,乙方则必须拆除所有与加盟店商标图案相关的招牌及字样设施,不得继续保留,否则将被视为侵犯知训产权。

  第四条违约责任

  一、甲方如若违约,应全额退还乙方加盟费,并赔偿其筹备该加盟店所投的所有费用及其造成的损失。

  二、乙方如若违约,限消加盟资格,加盟费不予退回,若造成甲方损失,应负责相应的经济赔偿。

  第五条签定合同:

  一、本合同经双方签字后生效,未尽事宜,双方应友好协商解决。

  二、本合同共四页一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力,处签字和带下划线部分外,其他内容手写无效。

  三、甲、乙双方如对合同条款产生异议意时,应友好协商解决,协商不成任何一方都可以向合同签订所在地的法院起诉解决。

  甲方:_____________

  乙方:_____________

  身份证号码:_____________

  身份证号码:_____________

  地址:_____________

  地址:_____________

  联系电话:_____________

  联系电话:_____________

  时间:_____________

  时间:_____________