退场协议书
在学习、工作生活中，我们用到协议的地方越来越多，签订协议能够最大程度的保障自己的合法权利。那么协议的格式，你掌握了吗以下是小编整理的退场协议书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
退场协议书1
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：
根据前方工程施工情况，现已不需使用设备，甲方于____年____月____日通知乙方设备退场，乙方接到甲方通知并同意甲方退场要求。现甲乙双方就租赁设备的'退租达成以下协议：
一、甲乙双方于月日签订的合同自____年____月____日生效，至____年____月____日终止，设备退场，合同自行失效，租期为，此后设备出现的任何问题与甲方无关；
二、甲方通知乙方退场后，将租赁设备相关手续等，经双方确认后移交经营部做结算。
三、截止到____年____月____日，甲乙双方签订的设备租赁合同已全部执行完毕，双方不存在任何经济纠纷等遗留问题，甲乙双方对此不存在任何异议。
甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：经办人：经办人：
电话：
电话：
日期：
日期：
退场协议书2
鉴于：
1、甲乙双方一致同意解除双方所建立的合同关系；
2、乙方施工工作尚未开展，不再承担其他施工任务，乙方提出退场申请；乙方对因各种因素特别是乙方自身原因导致的自愿退场结果表示理解和接受，并无任何异议；
3、甲乙双方不再向对方主张施工合同中的.其他损失或者违约金。 为此，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等自愿，友好协商的基础上，达成以下条款，以资共同遵守。
1、甲乙双方一致确认:甲方之前向乙方支付预付款200万元;
2、甲乙双方一致确认:在前期工作中，乙方用部分预付款购置临时设施（35万）；
3、甲乙双方一致同意，在本协议签订之日起1日内，乙方即刻支付玖拾万人民币，同时，退还临时设施(临时设施见清单)，并在签订本《退场协议书》一个月内将剩余75万元人民币退还至指定帐户。
指定帐户为：
若乙方未按本协议约定的时间支付款项或者退还临时设施，违约金则从甲方支付预付款之日起，每日按银行同期贷款利率的四倍计算至乙方付清之日止。
4、本协议签订之日起2日内，若施工现场还遗留有乙方物品（包括但不限于机械设备、仪器、各类材料、办公设备、办公用品等等），乙方自愿放弃上述物品所有权，并同意其所有权归甲方，任甲方自行处臵。
同时，若乙方的人员（包括但不限于工人，乙方的分包单位，乙方的债权人等等）导致甲方无法正常接管施工现场，每逾期一日，乙方自愿承担违约金每天壹万元人民币。
5、甲乙双方一致确认，乙方已做的工程量不计价。
6、甲乙双方承诺：已认真审阅本协议所有条款并完全了解其详尽内容，本协议所有条款均由甲、乙双方协商一致达成，不存在胁迫，欺诈等情形。
7、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，一经签订，即刻生效。
若产生纠纷，则由重庆市九龙坡区人民法院管辖。
甲方： 乙方：
时间 ：
时间：
退场协议书3
工程名称：灌口年产60万立方米加气混凝土砌块项目水电与消防安装 发包人（以下简称甲方）：郭侨锋
承包人（以下简称乙方）：张利阳
甲乙双方于20xx年11月5日及20xx年4月9日签订灌口年产60万立方米加气混凝土砌块项目水电与消防安装水电安装两份工程协议书，现由于多方面原因，造成合同无法继续履行。双方协商提出退场，终止合同。双方关于退场达成协议如下：
一、经双方现场实际测量核对，乙方已施工完成的工程量，乙方已借的工程款人民帀（贰万贰仟元整），双方协商支付乙方人民币（伍仟元整），包含安溪圆潭别素工程尾款，乙方自行处理工人工资及退场;
二、乙方保证付清班组（含消防管、预埋及基础焊接等）所有工人工资，若有工人对人工工资产生纠纷，一切责任由乙方承担；
三、若有乙方班组工人因工资等问题投诉到劳动局或建设局等相关部门，乙方应出面协调并承担一切责任，若工人投诉所欠工人工资属实，乙方应承担付清工人工资的'责任，不可把责任往甲方身上推。
本退场协议一式两份，双方各一份，具有同等法律效力。
身份证号码： 身份证号码：
电话号码： 电话号码：
发包人（甲方）签字： 承包人（乙方）签字：
20xx年 4 月 9 日
退场协议书4
工程名称：
发包人（以下简称甲方）：
承包人（以下简称乙方）：
甲乙双方于20__________年11月5日及20__________年4月9日签订灌口年产60万立方米加气混凝土砌块项目水电与消防安装水电安装两份工程协议书，现由于多方面原因，造成合同无法继续履行。双方协商提出退场，终止合同。双方关于退场达成协议如下：
一、经双方现场实际测量核对，乙方已施工完成的工程量，乙方已借的`工程款人民帀（贰万贰仟元整），双方协商支付乙方人民币（伍仟元整），包含安溪圆潭别素工程尾款，乙方自行处理工人工资及退场；
二、乙方保证付清班组（含消防管、预埋及基础焊接等）所有工人工资，若有工人对人工工资产生纠纷，一切责任由乙方承担；
三、若有乙方班组工人因工资等问题投诉到劳动局或建设局等相关部门，乙方应出面协调并承担一切责任，若工人投诉所欠工人工资属实，乙方应承担付清工人工资的责任，不可把责任往甲方身上推。
本退场协议一式两份，双方各一份，具有同等法律效力。
身份证号码：身份证号码：
电话号码：电话号码：
发包人（甲方）签字：承包人（乙方）签字：
20__________年4月9日
退场协议书5
甲方：
乙方：
为适应市场及企业发展的需要，本着双赢观念，甲乙双方经协商达成如下协议：
一、合作内容：
甲乙双方就河南省xxx至xx高速公路沥青路面工程项目投标及相关事宜达成合作协议。
二、甲、乙双方职责、权利、义务：
甲方职责：
（1）负责按业主及招标要求购买该工程项目的资格预审文件。
（2）按资格预审文件要求编制资格预审文件并负责资格预审文件的递交。
（3）资格预审文件通过后，根据业主要求购买招标文件、组织人员踏勘工地，负责投标书编制工作，提交投标保证金。
（4）若该项目中标，负责与业主签定施工合同。
（5）负责中标后的施工管理，安排施工队伍，组织施工生产，履行合同承诺。
（6）中标后与乙方签定施工合同，明确双方的责、权、利。
乙方职责：
（1）负责协调与业主各方的关系。
（2）资格预审过程中，负责提供与资审有关的信息，确保资审通过。
（3）编制投标文件期间，负责提供编制投标文件及定标所需的有关资料和信息（含报价分析报告和评标关键性资料），确保所提供资料及信息的准确性和及时性。
（4）若工程中标，乙方作为甲方内部的一个施工队伍承担总工程量50%的工程，服从甲方对本工程项目的统一管理和指挥，负责所承担工程的施工管理，施工队伍安排，组织施工生产，履行合同承诺。
三、成本费用
一、编标成本费用包括编制资格预审申请文件成本费用和编制投标文件成本费用。
（1）编制资格预审申请文件成本费用包含购买资格预审文件、编制资格预审申请文件及递交资格预审申请文件所发生的费用。
（2）编制投标文件成本费包含购买招标文件、工地调查、编制投标文件及递交文件过程中发生的'费用。二、本项目编标成本费用由甲方承担。
四、承包工程量的比例及费用支付方式
一、若该项目中标，甲方利用乙方资源，采取承包合作的方式，根据该中标工程项目实际承揽任务额，安排给乙方50%的工作量。为确保施工现场有序、规范，保质保量完成任务，乙方自行交纳乙方施工总金额的税金（营业税、城市建设维护和教育附加税）和法定法规（若有要求则有业主或甲方代扣代缴）。
二、该项工程若需银行履约保函，甲方负责提供；若需提供现金履约保证金，则需甲乙双方根据所承担的工程量分别承担。
三、用的支付办法：在甲方与业主签定施工合同后，甲方应与乙方及时签定承包合作协议书。乙方按承担的工程量享受业主的预付款；每次业主对甲方实施计量支付后7天内，甲方对乙方实施计量支付；工程竣工后，业主对甲方进行竣工决算并支付全部工程款后10天内，甲方对乙方进行竣工决算并支付完乙方应得承包价款。
四、乙方全部承担投标期间的协作服务费，甲方不向乙方收取施工管理费。
五、其他事项
一、中标后，甲乙双方订立书面的工程承包合同，进一步明确职责、权利和义务。
二、乙方对所承包的工程应严格按照业主和甲方的要求施工，包括管理、测量、试验、物资采购储存、机械设备调遣、劳力安排、质量检验、资料报签整理、计量支付基础文件、环境保护、征地拆迁、与地方有关部门的协调等，施工中，甲方发现乙方生产要素配置、工期进度、质量安全达不到业主要求时，甲方及时提出整改意见，乙方应限时整改，造成的经济损失均由乙方赔偿。
三、甲方对乙方承包工程的基本要求：安全、质量、工期、环保符合国家的现行标准和与业主签定合同的具体要求；维护甲方的企业形象和信誉。
六、本着精诚合作的原则
甲、乙双方需积极维护对方在社会中的良好形象和信誉，不得以任何方式损害对方的形象和信誉。
七、未尽事宜
双方本着互相谅解的原则，协商解决。本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。
八、协议自正式签署之日起。若该项目未中标，本协议自行失效。
甲方：
乙方：
退场协议书6
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳动协议，共同遵守本协议所列条款。
第一条 本协议于_______年____月____日生效，至_______年____月____日止。
第二条 乙方提供劳务的方式为：承包生产机制砂碎石。
第三条 乙方承包的内容要求为：
1、生产设备零配件的更换（更换配件的材料费用由甲方负责），保养维护、检修及电器设备的维护。
2、生产车间范围的撤漏砂石的清理。特别是输送皮带处的撤漏砂、石料要天天清理。
3、上下班时间：早上7:00至晚19:00。
第四条 甲方为乙方缴纳办理一年工伤意外险。如发生意外工伤由甲方负责。
第五条 甲方向乙方支付劳务费每月要求保底生产8000方，每月方按5.5元计算工资，按劳计酬。如果因甲方造成乙方无法达到月产8000方的工资，甲方应按8000方工资发放。如乙方生产达到10000方以上，甲方另加0.5工资给乙方。如甲方需要将1.3石子全部制成砂，甲方应另加工资给乙方。甲方铲车2台，铲车工资由甲方支付，铲车加班工资由乙方支付。工资结算按每月的10日一次性结清，不得拖欠。甲方支付乙方劳务报酬的.标准方式、银行转帐、乙方提供的银行信息为：
1、户名 帐号
2、户名 帐号
3、户名 帐号
4、户名 帐号
5、户名 帐号
第六条 其他事项：乙方在生产区协助好厂区的所有材料的看管，非生产人员不得进入，同时生产出的砂、石未经甲方同意绝不允许任何人运出厂区，做好生产区的监管工作。
第七条 安全生产责任 乙方在生产过程中注意生产安全，佩戴安全帽，做好安全措施，保证做到安全生产第一的原则，在上班前先检查所有的设备是否正常运行后再开始生产。
第八条 违约责任：甲乙双方应共同遵守所签订的合同条款，如果有一方违约，违约方应该承担违约金以工资双倍赔偿给守约方。
第九条 发生下列情形之一本协议终止。
1、本协议期满。
2、双方就解除本协议协商一致
3、乙方由于健康原因不能履行本协议义务。
4、由于不可抗拒因素致使合同终止。
第十条 甲方支付给乙方每月代班费2000元、烧饭费1000元、
第十条 本协议终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作甲方移交完毕。
本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方（公章）
乙方（签字）
退场协议书7
甲方：
乙方：
因乙方施工队组织不力，对工程管理无成熟经验、资金不足。乙方自愿提出工程退场，甲方同意乙方的要求，就此甲乙双方达成如下退场协议：
一、工程项目
一、工程名称：
二、工程地点：
二、相关事项
一、退场时间年日。
二、结算金额根据相关法律、法规、合同、现行市场价格给予结算。
三、此协议签订后工地若出现任何前期问题造成的'停工等一切损失由乙方承担，甲方有权在一期工程款中扣除。
三、甲乙双方于 签订的工程协议自动终止。
四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后即办理现场移交手续并立即生效。
甲方：（签字） 乙方：（签字）
年 月 日 年 月 日
退场协议书8
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：
根据前方工程施工情况，现已不需使用设备，甲方于 年 月 日通知乙方设备退场，乙方接到甲方通知并同意甲方退场要求。现甲乙双方就租赁设备的退租达成以下协议：
一、甲乙双方于月日签订的合同自 年 月 日生效，至 年 月 日终止，设备退场，合同自行失效，租期为 ，此后设备出现的任何问题与甲方无关；
二、甲方通知乙方退场后，将租赁设备相关手续等，经双方确认后移交经营部做结算。
三、截止到 年 月 日，甲乙双方签订的'设备租赁合同已全部执行完毕，双方不存在任何经济纠纷等遗留问题，甲乙双方对此不存在任何异议。
甲方签字（盖章）： 乙方签字（盖章）： 经办人： 经办人：
电话： 电话：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
退场协议书9
工程名称：
发包人（以下简称甲方）：
承包人（以下简称乙方）：
甲乙双方于______年_____月_____日及______年_____月_____日签订灌口年产60万立方米加气混凝土砌块项目水电与消防安装水电安装两份工程协议书，现由于多方面原因，造成合同无法继续履行。双方协商提出退场，终止合同。双方关于退场达成协议如下：
一、经双方现场实际测量核对，乙方已施工完成的工程量，乙方已借的.工程款人民帀（_____元整），双方协商支付乙方人民币（_____元整），包含安溪圆潭别素工程尾款，乙方自行处理工人工资及退场;
二、乙方保证付清班组（含消防管、预埋及基础焊接等）所有工人工资，若有工人对人工工资产生纠纷，一切责任由乙方承担；
三、若有乙方班组工人因工资等问题投诉到劳动局或建设局等相关部门，乙方应出面协调并承担一切责任，若工人投诉所欠工人工资属实，乙方应承担付清工人工资的责任，不可把责任往甲方身上推。
本退场协议一式两份，双方各一份，具有同等法律效力。
身份证号码：身份证号码：
电话号码：电话号码：
发包人（甲方）签字：
承包人（乙方）签字：
______年_____月_____日
退场协议书10
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方经认真、友好协商达成以下补充协议：
一、退场说明
因乙方施工的工程安康市余湾移民安置社区项目、约 建筑面积，自合同签订至今施工一直不顺，各种非正常问题时常出现，导致我公司项目施工人员、管理人员、资金都遇到了很大的影响，就因此项目情况乙方不再承担其项目施工任务，乙方提出退场申请，经甲方研究并双方友好协商，甲方同意乙方退场，并通知乙方在__年__月__日前办理退场相关手续。乙方在项目部承担的全部合同工程施工中产生的所有经济遗留问题均在“退场协议”中体现，乙方承诺当甲方同意“后”已无其他任何的经济遗留问题。
二、履约保证金和农民工工资保证金
履约保证金和农民工工资保证金返还按照“甲方与地方政府在安康市汉滨区人民法院开庭审理裁定后执行”，五个工作日返还清履约金农民工工资保证金。
三、办理“清”全部手续，甲乙双方签订的`工程合同 号自行解除
乙方在本项目的所有债权债务自行承担解决。
四、若办理完“退场协议”以后双方发生争议
乙方在甲方总部所在地的仲裁机构申请仲裁或在甲方总部所在地的人民法院提起诉讼。
五、本退场协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。
甲方：
乙方：
退场协议书11
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：
根据前方工程施工情况，现已不需使用设备，甲方于__年__月__日通知乙方设备退场，乙方接到甲方通知并同意甲方退场要求。现甲乙双方就租赁设备的退租达成以下协议：
一、甲乙双方于__年__月__日签订的合同自__年__月__日生效，至__年__月__日终止，设备退场，合同自行失效，租期为 ，此后设备出现的'任何问题与甲方无关；
二、甲方通知乙方退场后，将租赁设备相关手续等，经双方确认后移交经营部做结算。
三、截止到__年__月__日，甲乙双方签订的设备租赁合同已全部执行完毕，双方不存在任何经济纠纷等遗留问题，甲乙双方对此不存在任何异议。
甲方签字（盖章）：
乙方签字（盖章）：
退场协议书12
编号：20130801
甲方： 中景控股有限公司
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它
有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方经认真、友好协商达成以下补充协议：
一、退场说明
因乙方施工的工程安康市余湾移民安置社区项目、约 建筑面
积，自合同签订至今施工一直不顺，各种非正常问题时常出现，导致我公司项目施工人员、管理人员、资金都遇到了很大的影响，就因此项目情况乙方不再承担其项目施工任务，乙方提出退场申请，经甲方研究并双方友好协商，甲方同意乙方退场，并通知乙方在 年 月 日前办理退场相关手续。乙方在项目部承担的全部合同工程施工中产生的所有经济遗留问题均在“退场协议”中体现，乙方承诺当甲方同意“后”已无其他任何的经济遗留问题。
二、履约保证金和农民工工资保证金
履约保证金和农民工工资保证金返还按照“甲方与地方政府在安康
市汉滨区人民法院开庭审理裁定后执行”，五个工作日返还清履约金农民工工资保证金。
三、办理“清”全部手续，甲乙双方签订的工程合同 号自行解除
乙方在本项目的.所有债权债务自行承担解决。
四、若办理完“退场协议”以后双方发生争议
乙方在甲方总部所在地的仲裁机构申请仲裁或在甲方总部所在地的人民法院提起诉讼。
五、本退场协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。
甲方：
法人代表：
（委托代理人）
日期： 年 日
法人代表：（委托代理人） 月
退场协议书13
甲方：
乙方：
因乙方施工队组织不力，对工程管理无成熟经验、资金不足。乙方自愿提出工程退场，甲方同意乙方的.要求，就此甲乙双方达成如下退场协议：
一、工程项目
1、工程名称：
2、工程地点：
二、相关事项
1、退场时间__年__月__日。
2、结算金额根据相关法律、法规、合同、现行市场价格给予结算。
3、此协议签订后工地若出现任何前期问题造成的停工等一切损失由乙方承担，甲方有权在一期工程款中扣除。
三、甲乙双方于 签订的工程协议自动终止。
四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后即办理现场移交手续并立即生效。
甲方：（签字）
乙方：（签字）
退场协议书14
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方经认真、友好协商达成以下补充协议：
一、退场说明
因乙方施工的'工程安康市余湾移民安置社区项目、约xxx建筑面积，自合同签订至今施工一直不顺，各种非正常问题时常出现，导致我公司项目施工人员、管理人员、资金都遇到了很大的影响，就因此项目情况乙方不再承担其项目施工任务，乙方提出退场申请，经甲方研究并双方友好协商，甲方同意乙方退场，并通知乙方在 年 月 日前办理退场相关手续。乙方在项目部承担的全部合同工程施工中产生的所有经济遗留问题均在“退场协议”中体现，乙方承诺当甲方同意“后”已无其他任何的经济遗留问题。
二、履约保证金和农民工工资保证金
履约保证金和农民工工资保证金返还按照“甲方与地方政府在安康市汉滨区人民法院开庭审理裁定后执行”，五个工作日返还清履约金农民工工资保证金。
三、办理“清”全部手续，甲乙双方签订的工程合同 号自行解除
乙方在本项目的所有债权债务自行承担解决。
四、若办理完“退场协议”以后双方发生争议
乙方在甲方总部所在地的仲裁机构申请仲裁或在甲方总部所在地的人民法院提起诉讼。
五、本退场协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。
甲方：
乙方：
20xx年xx月xx日
标签：
退场协议书15
甲方：
乙方：
因乙方施工队组织不力，对工程管理无成熟经验、资金不足。乙方自愿提出工程退场，甲方同意乙方的要求，就此甲乙双方达成如下退场协议：
一、工程项目
1、工程名称：
2、工程地点：
二、相关事项
1、退场时间年日。
2、结算金额根据相关法律、法规、合同、现行市场价格给予结算。
3、此协议签订后工地若出现任何前期问题造成的停工等一切损失由乙方承担，甲方有权在一期工程款中扣除。
三、甲乙双方于 签订的`工程协议自动终止。
四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后即办理现场移交手续并立即生效。
甲方：（签字） 乙方：（签字）
年 月 日 年 月 日