【荐】施工协议书
在日常生活和工作中，越来越多地方需要用到协议，签订协议是解决纠纷的保障。协议到底怎么写才合适呢？下面是小编收集整理的施工协议书，欢迎大家分享。
施工协议书1
建设单位（甲方）：
单位地址：
法人代表：
施工单位（乙方）
单位地址：
法人代表：
第一条施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得建设单位认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。
第二条施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照北京市有关规定执行，避免扰民；施工现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；生活、生产废水及施工降水未处理合格，不得排入北航下水；不得破坏树木、绿地；土方外运过程，严格按程序操作，不得在校内外遗洒，同时应有避免扬尘的措施。
第三条外地施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品；禁止施工人员在非施工区随意走动，严禁和学生、教职工发生冲突。
第四条施工车辆进出北航时注意校园交通安全，必须缓速行驶，大型机械进出场应提前和建设单位协商，避开校园交通高峰期，必须封路施工时，须征得建设单位同意，并在路口设置明显的'提示标志。
第五条施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。
第六条现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志，严禁挪用，保证消防道路畅通；施工现场严禁吸烟，剧毒、易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。
第七条现场施工人员须统一着装、佩带胸卡，严禁闲杂人员进入施工现场；进入施工现场必须佩带安全帽（红色为业主专用颜色），高空作业必须系好安全带，严禁工人酒后上岗，严禁攀爬脚手架，高处作业严禁向下抛掷物品。
第八条脚手架搭设、基坑支护及塔吊、升降梯等大型机械安装必须有上级主管安全部门审批的施工方案，各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全，杜绝发生高空坠物、土方坍塌等一切施工安全事故。
第九条工人食堂必须干净整洁，无蝇无鼠，操作人员证件齐全，认真执行食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒；施工人员宿舍要求卫生整洁，严禁随意拉扯电线，冬季取暖严防工人煤气中毒。
第十条施工单位现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对建设单位提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。
建设单位：施工单位：
签字：签字：
盖章：盖章：
日期：日期：
施工协议书2
甲方：_________
乙方：_________
现有_________工程机械钻孔桩的破除工程，经甲、乙双方协商，甲方同意承包给乙方施工。现实具体协议如下：
一、甲方以每立方_________元（_________元）的单价将桩的破除工程承包给乙方，具体计算以施工图纸计算。
二、施工范围：乙方将所有该破除的桩混凝土完全破除。在破的过程中，所有的'桩应以锯桩机高的位置切割一定的深度，但不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除后的大渣甲方用挖机尽量配合乙方清除。
三、乙方进场后，甲方负责提供生活水电以及适量借支生活费用。乙方自带破桩工具（包括锯桩机）。在施工过程中，甲、乙双方必须紧密配合（如挖机配合清渣等），确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全，上班必须安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度，如进度严重跟不上，甲方有权中止乙方的合作。
四、结帐方式：甲方在乙方工程完工后3天内，以现金的方式一次性付清工程款。
五、此协议由甲乙双方协商而定，双方必须严格遵守，积极履行。如有违反，则由违反方负完全责任。
六、此协议自签字之日起生产，待工程完工，甲方付清乙方工程款后自行失效。
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
甲方代表（签字）：_________
乙方代表（签字）：_________
签订地点：_________
签订地点：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
施工协议书3
甲方：______________ 乙方：______________
甲乙双方在平等自愿的原则上，根据有关法律规定公平合理，互惠互利的.原则下，通过双方协商就黄永红住宅建房工程达成协议，为规范工程中的民事行为，特制定本协议，希望双方严格执行，共同遵守。
一、建筑概况：
本工程为砖混结构，楼面现浇，面积以建筑实际面积为准。附属建筑另外计算。
二、承包方式：
1、本工程包工包料的方式承包，承包价格1200/㎡。
2、施工内容：
①主体建筑
②内外墙粉刷。
3、电器线管安装。
4、外墙瓷砖，外墙装饰，大门购安，窗户振升铝材。
三、工程质量要求：砖头缝满浆，梁柱要求垂直平整，材料要求质量好的，砂浆与混泥土按国家要求，保证工程质量合格。
四、双方的责任：
1、工程必需按照甲方的要求施工，乙方不得随意更改。
2、安全问题由乙方负全责，发生安全事故，甲方不承担任何责任，乙方在施工中必须做到安全生产，安全施工。
五、付款方式：________________________________________________________________
六、未尽事宜由甲乙双方协商解决。
七、本合同一式两份，望甲乙双方共同遵守，违约方负全部责任。
甲方签字（手印）：
乙方签字（手印）：
20__年_____月_____日
施工协议书4
甲方：
乙方：
甲乙双方友好协商，根据电梯的.现状及安全使用要求，就润扬广场13栋5单元电梯轿厢控制板故障，采取更换维修方式，双方达成如下协议：
一、电梯整改项目及费用。
1、略
2、付款方式
工程协议总额实际支付最终按房管部门评估和审核为准，维修好经验收合格后凭发票结账。一周内支付30%，维修资金到帐后支付70%余款，一年后支付30%余款。
二、主要施工技术要求及工艺：
1、本次电梯整改工程购买的配件均需正规厂家产品。
2、电梯工程完成后，保证电梯抱闸安全正常有效。
3、电梯维修施工人员应严格遵守施工安全规则，确保电梯维修工程安全有效完成。
4、乙施工期间，如发现有新零部件需更换，乙方需经甲方相关负责人确认，甲方同意后方可更换，费用另计。
5、施工过程中的安全问题均由乙方负责，与甲方无关。
三、施工组织及工期
1、组织机构：扬州金辰电梯工程有限公司
2、工期：本工程拟在收到预付款3个工作日内，并具备施工条件后施工，施工工期约为1个工作日。
3、入场后进行安全教育，确保电梯安全运行，不能长时间影响电梯使用。
4、施工期间的安全问题由乙方负责与甲方无关。
5、甲乙双方紧密配合，确保电梯维修工程安全、顺利进行。四质量保证。
所更换的电梯配件正常使用下质保一年。五双方未尽之处，甲乙双方随时协商解决。
扬州诚兴物业服务有限公司扬州金辰电梯工程有限公司
经办人：
联系电话：
日期：
施工协议书5
承租方(以下简称“甲方”)：
出租方(以下简称“乙方”)：
为全面履行____年____月____日甲、乙双方签订的特种机械设备租赁合同(合同号：)，进一步明确双方在设备租赁使用过程中各自的安全责任，保护作业人员的安全和身体健康，防止事故的发生，确保生产施工安全，根据《中华人民共和国安全生产法》和国家、地方行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、标准、规范及各项规定，经双方友好协商，签订本协议。
一、项目概况
1、项目名称：新疆新源润鑫矿业有限公司确鹿特科克萨依铁矿矿山道路维护。
2、进场日期：____年____月____日。
3、项目内容：确鹿特科克萨依铁矿矿山道路维护及甲方要求的合理辅助工作。
二、安全目标
1、四大事故(人员、设备、火灾、交通)为零;
2、消灭死亡事故，千人负伤率控制在3‰以下;
3、千人重伤率控制在0. 3‰以下;
4、安全隐患整改率100%;
5、无职业病患者。
三、甲、乙双方共同责任
1、甲、乙双方共同遵守国家和当地有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术规范、标准。
2、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，不得违章指挥和违章作业。在生产施工时首先落实安全措施，防止事故发生。
3、服从安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮生产施工。
4、发生事故，立即采取措施，保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门，配合、查清事故原因。
四、甲方的具体责任
1、甲方应向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度和安全技术措施，对乙方安全生产施工实施监督管理。
2、甲方应对乙方作业人员进行安全技术交底。
3、甲方对乙方生产施工的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业，对乙方的`违章行为，有权进行经济处罚。
4、甲方有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的作业人员采取经济处罚或限期退场的权利，所造成的一切经济损失，由乙方承担。
五、乙方的具体责任乙方在甲方统一指挥监督下，对生产施工中的安全工作直接负责，具体履行以下责任：
1、乙方必须服从甲方对生产施工现场的安生生产管理，听从甲方的指挥、严格执行甲方制定的相关各项安全生产规章制度，接受甲方的指导、监督、检查和教育。乙方若不服从甲方管理导致生产安全事故的，由乙方承担全部责任。在生产施工中发生事故时，乙方应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，及时向甲方及其他有关部门报告。
2、应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工、作业，并随时接受甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。
3、乙方必须进行特种作业人员入场安全教育和专业知识培训，为特种作业人员办理操作证，为特种设备办理检测证，并将特种作业人员名单和上岗证复印件、设备检测证复印件上交甲方。非特种作业人员不得从事特种作业。乙方进场员工必须接受甲方的入场安全教育，不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。
4、乙方应根据工程特点，合理安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗，不得安排患有高血压、心脏病及其它不适于特种作业、高处作业等人员从事其作业。乙方必须为从业人员办理工伤保险，对从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
六、其他事项
1、未尽事宜，由双方协商解决。
2、本协议书经双方签字(盖章)后生效。
3、本协议一式三份，甲方持两份，乙方持一份。
甲方：
乙方：
代表人：
代表人：
____年____月____日
____年____月____日
施工协议书6
甲方：
乙方：
乙方申请甲方所辖公路、桩号KM+（路左、路右）有涉路施工行为，为了解决施工中的安全隐患、扬尘污染、噪声等问题，特立此协议。
1、涉路施工道路交通安全问题乙方必须做好现场的管理工作，要符合文明施工要求；
2、涉路施工单位负责施工现场多类安全疏导标志的设立工作，经路政主管部门及交通管理部门现场验收合格后，方可施工；
3、占用公路施工的工程，施工单位一定要摆放围挡，划定施工区域，并不得随意在公路上穿行，做好夜间警示工作，摆放夜间警示灯；
4、明确甲、乙双方的义务和权利，甲方应做好乙方施工现场安全管理工作，做好监督指导，以确保施工中不出现安全事故；
5、施工中由于乙方未达到文明施工管理的要求，甲方有权对乙方实施停工整改的要求，并经过乙方改正后，乙方方可恢复施工；
6、乙方应严格施工现场管理，杜绝扬尘污染及噪声污染，并且严格控制施工时间，地处生活区域做到早不过7：00，晚不过7：00，防止由于施工给群众生活带来不便；
7、一旦在施工中由于乙方造成安全事故的发生，乙方要承担法律责任，行政许可证视情节相应失效。
补充条款：
1、凡属新建项目，却需与公路相交的，路口必须提前施工，以减少扬尘、洒漏、车轮带泥等现象造成公路的.污染和损坏；
2、重点路段埋设各类管线施工作业场所要进行围挡，封闭式施工；
3、在机动车道上埋设管线、设井的点位，乙方要设置防盗井盖，并与甲方建立有效的信息渠道，确保今后造成安全事故的隐患；
4、凡公路上埋设井盖的施工单位，一定要对井盖设施每天进行巡视，一旦发现丢失要立即更换，出现人身伤亡事故，均由乙方负责承担。
甲、乙双方根据协议中的内容，要严格履行各自的义务与责任，此协议甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方单位（盖章）乙方单位（盖章）
负责人：负责人：
年月日年月日
施工协议书7
甲方：
乙方：
甲乙双方本着平等互利的原则，在诚信友好的前提下对乙方承接的________项目达成如下协议条款：
第一条工程概况
1、工程名称：
2、工程范围：
3、工程地点：
4、项目业主：
第二条工程管理
1、该工程按甲方与业主方洽谈签定的合同总价承包项目和单价承包项目由乙方组织施工，由乙方进行独立核算，自负盈亏，风险自担；乙方应遵从甲方与业主所签订的工程施工合同招标、投标文件及本协议条款。并对该项工程的实施承担一切法律、经济和安全责任。甲方有权对该工程的施工全过程进行监督。
2、乙方组成项目经理部，人员和机构设置需按施工管理要求配备。需甲方出面和业主、监理、设计等部门联系业务所发生的费用由乙方负责。
3、技术与质量：乙方必须按照施工图纸和现行施工规范施工，严格控制工程质量。若出现技术及质量问题所发生的各种费用（含：返工费用）由乙方负责；对于工程施工过程中出现的技术及质量问题，乙方应根据业主和监理的要求采取相应的'措施。按国家规定实行质量终身负责制，乙方承担质量终身负责责任。本工程质量验收标准按甲方向业主方签定的本工程质量验收标准执行。
4、施工安全：本着安全第一的原则，乙方应杜绝伤亡事故，若出现安全事故，所发生的一切费用概由乙方承担，并由乙方处理终结，由乙方承担该项工程建设所引起的一切经济和法律责任，乙方不得因安全问题而影响甲方的声誉，否则由此造成的后果由乙方承担。
5、工程进度：乙方应严格按照施工工期和进度要求组织施工。因乙方原因造成的进度滞后而影响工期造成经济损失等情况，乙方承担全部责任。
第三条税金及管理费的扣缴
1、乙方全额承担该项工程营业税及附加税费、个人所得税、企业所得税的缴纳。
2、甲方按照工程合同总价____%（即人民币小写：________元整，大写：________元整）元在第一次拨款时一次性向乙方收取证照管理费（最终按审计金额的____%收取管理费）。
3、项目部公章由甲方人员管理，盖章应实行登记制度。但项目部公章不得对外签订施工合同、供销合同以及赊账签章、民工工资欠付抵押、担保等签章，只能用于乙方向业主报送相关技术和施工计量文件。若超出以上用章使用范围，甲方有权拒绝加盖项目公章，由此所引起的经济、法律责任全部由乙方承担。
第四条工程款的收取与支付
工程款收取：业主所拨付的工程款或预付款划至甲方在下列地点开户的银行：________；帐号：________；收款单位全称：____________。如需开设临时帐户，由双方共同管理。
工程款的支付按甲方与业主签订的施工合同中相应的条款执行，业主月进度实际付款打入甲方项目部帐户后，甲方在三日内及时拨付给乙方供其工程使用，甲方不能以任何理由挤占或挪用乙方剩余工程款，乙方也同时保证工程款的专用。如果甲方发现乙方有将本工程资金挪作他用的情况，甲方有权责成乙方整改，乙方拒绝整改或整改不彻底，甲方有权采取相应措施监控乙方的资金使用，直至终止本协议，后果由乙方承担。甲方扣除款项的支付划出与甲方向乙方支付计量款同步。
第五条其它有关问题
1、本着诚信合作、互惠互利的原则，乙方必须全力维护甲方的企业形象和信誉。搞好安全文明施工以及公司形象宣传工作。凡因工程施工外欠材料、机具、设备和拖欠民工工资、工伤安全等费用，甲方不负任何责任，一律由乙方偿还并妥善处理，并承担相应责任。
2、乙方必须配备其有任职资格的常务项目负责人、技术、质量、试验、安全、设备等管理人员及工程所需的机械设备、施工队伍；本着诚信守法的原则履行施工合同，确保工程质量、进度、安全、环保、文明施工。
3、乙方采购的材料必须选购合格产品，具备出厂合格证，并按规定进行原材料试验，杜绝不合格材料进入工地，由于材料不合格而引起的一切后果由乙方负责。
4、在施工过程中，乙方应做到竣工资料的收集整理与工程同步进行，工程竣工后按时作好竣工资料，并按业主要求移交有关单位。
6、本工程乙方必须独立组织施工，不得分包，更不得转包。
7、乙方应遵循《劳动法》的规定，因工程需聘用的员工必须签订劳动合同，购买劳动安全保险，聘用期间的工资、福利，保险、工作、安全等方面的法律、经济责任均由乙方负责。
8、本工程业主的资信情况、资金情况、工程手续的完备性、合法性由乙方负责核实，并由乙方承担因核实不清或不详引发的一切责任：如果在本工程的施工过程中，因业主资金不到位或其它原因延误工期所造成的后果均由乙方负责处理终结，甲方有义务协助乙方处理，但所发生的一切费用由乙方承担。
9、甲方负责提供承接该工程的营业执照、资质证书、税务证书、机构代码证、取费许可证和安全许可证，甲方须保证以上证书的合法性，否则，由此造成的后果由甲方负责。
第六条甲方与业主方签定的施工合同书作为本协议的组成部分。本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决，签署的补充协议。甲方同业主方签定主合同为本协议的重要组成部分。
第七条合同纠纷处理，双方友好协商并签订补充协议，协商不成时，可向成都市人民法院提出诉讼。
第八条本协议一式肆份，甲方、乙方各执贰份。
甲方单位（盖章）：
乙方单位（盖章）：
甲方代表（签字）：
乙方代表（签字）：
甲方公司联系电话：
乙方联系电话：
甲方公司联系人：
身份证号码：
签订时间：____年____月____日
签订地点：
施工协议书8
甲方：__
乙方：__
甲方防水工程总面积约为__平方米，现委托乙方使用下列防水材料进行整体或局部防水处理，实际面积由甲、乙双方代表实际丈量为准。
(一)、承包方式(仅供甲方选择)
A、甲方购买材料乙方派技术员现场技术指导，施工结束验收合格，技术指导报酬为每人每天__元，一次性付清。
B、甲方购买材料乙方施工，双方议定施工费为每平米__元，施工结束验收合格一次性付清。
C、乙方包工包料，使用材料等级质地标准由甲方确定，双方协商每平方米总造价为__元，一次包死。
(二)、质量要求
A、不管采取哪种承包方式，乙方都要保质保量完成甲方交给的施工任务，出现质量事故不得以任何理由推拖责任。
B。按防水工程规范组织施工，不得偷工减料。
(三)、施工期限：__天，乙方接到通知后年月提进入施工现场，年月日结束，如因天气变化或其他原因造成的`影响施工时间顺延。
(四)、结算办法：执行施工进度款，材料施工人员进入现场甲方应向乙方支付工程总造价%材料款，金额大写为__，剩余款项按工程进度支付给乙方，工程结束验收合格，最后一次性付清。
(五)、乙方进入施工现场应做到安全文明施工，正在做到工完、料净、场地清，施工垃圾堆放整齐，由甲方指定堆放位置，乙方组织清运。施工中所发生的大小等级事故由乙方处理，甲方不承担任何责任。
(六)、施工期间，甲乙双方应做到互相配合、团结合作、甲方应为乙方提供必要的施工条件、住宿、水、电等。
(七)、保修办法：凡属乙方处理的各类防水工程均免费保修五年，保修期内确属施工质量发生的问题，保修期内甲方携卡享受免费保修，乙方应做到随叫随到，不得以任何理由推拖(注：享受免费保修，不再扣除质量保证金)。
(八)、甲方必须把施工费汇入乙方提供的账户，如向乙方支付现金，收款人必须持有乙方法人委托书，否则出现的责任由甲方承担。
(九)、保修信誉卡，编号为__号。
(十)、本协议一式份(甲乙双方各执份为凭)
(十一)、本协议经甲乙双方代表签字盖章后生效。
备注：
甲方：__
代表签字：__
____年__月__日
乙方：__
代表签字：__
____年__月__日
施工协议书9
甲方：
乙方：
双方平等自愿条件下达成如下协议：
一、工程地点：河南街联通后院
二、材料名称：盘锦禹祥防水卷材4mm
三、工程造价：
1、约1000m2左右，28元/m2（包工包料）
2、其它费用按实际发生造价计算
四、甲方工作：甲方负责向乙方提供临时场地屋面清理干净，对工程质量进行监督检查。
五、乙方工作：按要求组织施工，保质保量按期完成施工任务。
六、付款方式：乙方材料及施工人员进入工地，甲方首付材料款贰万伍仟元整，其尾款待工程结束验收合格后按实际面积计算一次性付清，不留质保金。
七、质保期：质保期五年（20xx年4月25日至20xx年4月25日止）。
八、责任划分：
1、在维修期内屋面防水发生漏点，乙方接到甲方通知后48小时内到达现场划分责任后协商解决维护，如发生不可抗力因素及人为破坏、基层潮气鼓起、墙体龟裂等问题，与乙方无关。如材料自然破损、粘接不牢乙方免费维修。
九、未尽事宜，双方协商解决，可补充协议。此协议一式四份，双方各持两份。
甲方：乙方：
负责人：负责人：
年月日
施工协议书10
发包方：(甲方)：
承包方：(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，结合工程的具体情况，双方协商达成如下协议。
一、 工程概况
工程名称：新天地住宅小区二期608#楼。
工程地点：市安定区东河湾村。
二、 工程承包范围：新天地住宅小区二期608#楼工程内所有的电气安装工程。
三、 劳务承包价格，按相关规范计算的建筑面积8.5元/每平方米，(此承包价格包含强电、弱电、防雷接地、现场所有需用电工配合的工作及现场临时用电、机械维修、保养等，若发生零工，普工50元，技工60元(每个工日按10小时计算)
四、 合同工期：与土建工程同步进行，不得影响其他工种工作，否则按本合同第十六条接受处罚。
五、 质量标准及要求：按现行国家及省市有关施工规范标准进行验收，达不到标准者按该部位工程总价的50%处罚，并无条件返工，返工所耗材料费由乙方全部承担，部分材料乙方领用，若所领材料实际数量超出工程实际结算数量，超出部分按将120%在工资结算中扣除。情节严重者甲方终止合同，乙方无条件撤出。
六、 乙方使用所有工人必须具有电工上岗证，进场首先接受项目部安全交底，对临时施工配电根据甲方提供的'基本施工环境合理配置;符合行业规范，符合安全要求及验收，施工过程中各种线路及用电设施做到及时检查、及时整改，不得乱人接电、乱人使用不相匹配的电源，包括生活区用电，发现隐患及时向项目部管理者反映，用电设施不到位及时申报购置，若因乙方的配电及机械维修不及时而造成机械破坏、发生人身安全事故、延误工程进度，由乙方负全部责任，若发现甲供材料不合格及时向项目部报告，严禁使用，私自使用不合格材料所造成的后果由乙方负全部责任。
七、 工程结算及付款方式：依据施工图纸计算工程量，甲方每月结算一次，甲乙双方核对后报公司进行审计，公司财务根据审计后的价款记帐，当月按总额 的50%支付，全部完成支付到95%，其余5%作为质量保修金，待保修期满后余额结清。
八、 工程保修：乙方必须对自己合同范围内的施工工程进行保修，如不能按甲方要求进行保修者，甲方扣除保修费，自行决定保修，保修期为一年，保修期满按余额全部支付。
九、 甲、乙双方工作具体要求：甲方必须在开工前进行技术质量安全、文明等方面的交底工作，保证设备，材料及时到位，不得无故造成停工、窝工。确定因工序倒不开造成窝工，甲方提前通知乙方及时疏散人员。乙方必须按甲方要求组织合理施工力量、保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方统一协调安排，乙方使用的人员必须是年满18周岁至50周岁以下的智力正常无残疾的中青年人员，乙方必须本着节约材料的原则进行施工，超出额定数量着从乙方工资中扣除。
十、 组织纪律：乙方必须遵守项目部管理制度，不准恶语伤人、不准打架斗殴、不酗酒闹事，与其他班组的协调配合出现矛盾者通过管理人员协调处理，不得自行其事，不得盗窃公共财产及私人财产，讲究卫生，否则接受每次100至1000元的罚款，施工现场不戴安全帽者发现一次每人罚款20元，承包人24小时坚守岗位，有事一天之内必须向工长请假，一天以上向项目经理请假，代班班长不得离开现场，承包人必须准时参加每周项目部的生产调度会，否则接受每次100至500元的处罚。
十一、 劳动保护及用品：该承包价格包含了必要的劳动保护及安全用具等，乙方必须给每个人配置劳保用品及安全防护用具，如安全帽及行业用具等。
十二、 违约责任：甲、乙双方中任何一方因未能按本合同约定条款履行各自职责，或造成另一方履行合同，由违约方承担责任，并承担一切损失。
十三、 未尽事宜，双方协商解决。
十四、 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
十五、 本合同经双方签字、盖章后生效，工程款结清后自行终止。 十六、 补充条款
1、 乙方使用各种工具、设备必须到保管处出据领用条据，使用后的工具器械必须及时交还入库，使用时现场堆放整齐、丢失损坏超出公司规定者按原价给予赔偿和处罚。设备及材料成品或半成品堆放整齐，否则接受处罚。
2、 乙方根据甲方的要求及时安排工种，如因乙方人力不够造成甲方工期拖延者;甲方按具体情况随时给予500至5000元的罚款。
3、 乙方对该项目工程内的电气工程必须善始善终完成，不得留有未完工程，未完工程量按合同价两倍扣除，甲方有权随时统一协调从事其它工作，乙方不得无理拒绝，否则接受处罚。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工协议书11
甲方：______________（以下简称甲方）乙方：______________（以下简称乙方）
为确保如期完成荆门中和混凝土厂区下水道铺设工程，经双方协商订立如下合同：
一、工程地点
荆门中和混凝土厂区
二、工程质量
1、达到底板平、管线直，井盖保持在同一高程点上，确保排水通畅。
2、主干管采用￠100机制管，底板采用C15砼厚度0。08米，宽0。8米，接头采用C25砂浆。主干管总长2100米。
3、分支管彩用￠60机制管，底板采用C15砼，宽0。7米，厚0。06米，接头采用C25砂浆包缝。分支管总长4192米。
4、主干管每隔30米设一个下水井，0。96×0。84，深1米，井盖0。72×0。84×0。08，配￠10钢筋。
5、分支管每隔10米设一个下水井，深0。8米，长、宽各0。62米，井盖0。5×0。5×0。06，配￠8钢筋。
三、工程造价
管径100公分每米价格为520元，管径60公分每米价格为430元，含趟水槽、趟水槽盖板、窨井、窨井盖，总造价约壹佰伍拾万元整。最终以实际工程量计算。
四、工程工期
合同签订之日起60天内（雨雪天气除外）。
五、付款方式
下水道建设开工，付工程款20%，下水道铺设完成，经有关人员验收合格后，付工程款总价的'50%，余款30%于一年内分两次付清。
六、其他约定事项
1、保修期为1年，如因质量问题被雨水冲毁，由乙方负责维修，费用由乙方承担。
2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，若因施工安全造成的一切后果，均由乙方全权负责。
七、违约责任
1、甲方应在工程竣工验收合格后，按照付款方式给予付款。
2、因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方应承担每日千分之一点五（1.5%）的罚款。
八、本合同自签订之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）______________乙方（盖章）______________
甲方代表（签字）______________乙方代表（签字）______________
_______年______月______日______年______月______日
施工协议书12
甲方：鸭绿河农场街道办事处
乙方：
为进一步加强城区建筑工地现场管理，切实解决建筑工程施工影响市容环境问题，落实建筑工地文明施工长效管理措施，提高全场建筑工地现场文明施工水平，根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑施工现场环境与卫生标准》、《鸭绿河农场小城镇与市容环境卫生办理办法》等相关规定，现就进一步加强城区建筑工地现场管理与乙方一致议定达成如下协议内容：
一、乙方需一次交付甲方______币________元作为保证金。保证施工期间没有车辆或人员破害市容市貌及环境卫生的行为发生。
二、乙方在施工期间发生损害市容市貌或违反甲方规定的行为时，甲方有权按照《鸭绿河农场小城镇市容和环境卫生管理办法》及其他的.相关规定扣除相应的部分保证金，保证金不足全额的50%时需补足保证金。
三、乙方在施工期间严格管理运输车辆，运输车辆在出入场区时必须按照甲方所规定的路线慢速行驶，并处理好运输期间不遗撒、不泄露运输物品及车辆带泥上路行驶，违反规定者按照《鸭绿河农场小城镇市容和环境卫生管理办法》的相关规定从严处罚。
四、乙方在施工期间要严格管理施工人员，严禁施工人员随意损坏公共设施、随地大小便、乱扔垃圾及其他损害市容市貌的行为发生，一经发现将按照相关规定对施工单位（个人）及施工人员从严双项处罚。
五、本协议有不详之处将参照《鸭绿河农场小城镇市容和环境卫生管理办法》的相关规定执行。
六、本协议一式两份自签订之日起即时生效！
甲方：
乙方：
签订时间：年月日
施工协议书13
甲方：
乙方：
监理方：
甲乙双方就甲方承包给乙方的马鞍山依据《安全生产法》相关规定，经双方协商，现就本工程范围内的安全生产事宜达成如下协议：
一、乙方在工程中应加强安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。
二、乙方应依据甲方提供的设计图纸和施工委托进行施工，严格按照相关安全操作规程实施操作，在施工前必须对楼顶及周围其它设施的分布情况进行确切的核实，确保安全后方可开工。
三、乙方负责甲方的设备安全，若由于乙方在安装时造成业主房屋严重损坏，乙方按价赔偿并承担由于设备损坏所造成的一切费用。
四、乙方应建立安全责任制度，安排专职的施工安全员负责施工现场安全，对于可能发生安全事故的区域必须设置醒目的标志；
五、在甲方单位内部场地施工时，遵守甲方单位的相关规章制度。
六、乙方必须配备必要的劳动防护用品，以避免、减少伤亡事故的发生。
七、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，保证施工人员及施工场地的安全；乙方在施工期间由于自身安全措施不力所造成伤亡事故及财产损失的，应自行承担全部责任和因此所发生的`一切费用。
八、甲方负责办理乙方在甲方单位内施工时甲方单位内部的相关手续，乙方需遵照执行。
九、甲方应对乙方的施工安全进行检查，对于存在的施工安全隐患和问题的，甲方有权要求乙方在规定期间进行整改，逾期达不到整改要求的，甲方有权做出停工处理，必要时甲方有权终止合同。
十、本协议一式三份，三方签字确认后生效。
甲方代表：（公章）
乙方代表：（公章）
监理方：（公章）
日期：
日期：
日期：
施工协议书14
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程外架施工事项协商一致，订立本协议。以明确双方权利与义务，确保工程顺利进行。
一、工程概况：
xxx建设项目，其中地下一层，地上18层2栋、29层1栋、局部商业用房；框架剪力墙结构。
二、承包范围：
xxx建设项目1楼外架搭设（包括地下室及主体结构、二次结构与外架有关的全部内容）。
方式：清包工施工，包质量、安全、进度、文明及模板工程所需的人工、辅助材料（除钢管、扣件、安全网、竹笆板、踢脚板、工字钢以外的所有材料）、辅助机械等。
具体内容：
（1）外墙脚手架的.搭设和拆除（包括预埋件的制安与拆除，悬挑架体的制安）；满足外墙粉刷需要。
（2）卷扬机、搅拌机防护棚及钢筋防护棚、木工防护棚的搭拆。（3）龙门架接料平台搭设和拆除、吊卸料平台制作安装与拆除、升降机通道的搭设与拆除。
（4）进入楼内入口处安全通道防护棚的搭设和拆除。
（5）楼梯栏杆防护搭设与拆除。
（6）电梯井口的防护井、内架从下至上搭设拆除隔层全封闭、预留洞口的防护。
（7）框架未砌填充墙时临边防护、楼层周边防护。
（8）架体外掛密目安全网及铺设竹笆板。
（9）按要求铺设踢脚板。
（10）土方开挖的基坑防护。
（11）场院范围内的一切安全防护。
(12)户内楼梯架和顶层楼梯架以及阳台脚手架由甲方搭拆乙方提供材料。
(13)屋顶装饰梁柱和楼梯内外侧，电井外侧架和大小采光井从下至上搭设和拆除。
(14)塔吊安装和护墙件时机身操作架搭拆。
(15)所有进场材料均由乙方看护保管，清理维修，扣件加油与换配件。
（16）临街防护架的搭设和拆除.
三、工期要求：
乙方必须根据甲方阶段性计划安排施工，安排人员及材料，不得无故拖延工期。若因乙方原因造成工期拖延，相应损失由乙方承担。
四、质量标准：
本工程质量标准为合格结构工程。甲方按现行施工验收规范和《质量验收统一标准》检查执行，凡没达到合同约定的标准，由此引起的返工费（材料、人工、机械费）一律由乙方承担。
五、费用及付款：
价格：主体外架按±0.00以上建筑面积?????元/㎡计取费用，地下室外架±0.00以下按外墙面积元/㎡计取费用。该价格为综合报价，包括一切费用且不可调整。包括钢筋工程人工费、材料费、机械使用费、管理费、劳保用品费等。甲方另外增加用工必须由经办施工员和项目经理签字有效。
工程量在当月底结算，在次月15日前支付上月工程款的80%，主体结构封顶后支付10%，结算后余款在半年内付清。每次结算前都必须对乙方的进度，质量、安全、文明施工、节约材料违约金等进行考核，经各主管核实认可有效。乙方申请工程材料款时提供工人花名册及工资表。
施工协议书15
文明施工协议书
（适用于涉路施工、建筑、埋设管线、开口接路、设立非公路标志等）
立协议单位： 以下简称甲方
立协议单位： 以下简称乙方
乙方申请甲方所辖 公路、桩号 KM+ （路左、路右）有涉路施工行为，为了解决施工中的安全隐
患、扬尘污染、噪声等问题，特立此协议。
1、涉路施工道路交通安全问题乙方必须做好现场的管理工作，要符合文明施工要求；
2、涉路施工单位负责施工现场多类安全疏导标志的设立工作，经路政主管部门及交通管理部门现场验收合格后，方可施工；
3、占用公路施工的工程，施工单位一定要摆放围挡，划定施工区域，并不得随意在公路上穿行，做好夜间警示工作，摆放夜间警示灯；
4、明确甲、乙双方的义务和权利，甲方应做好乙方施工现场安全管理工作，做好监督指导，以确保施工中不出现安全事故；
5、施工中由于乙方未达到文明施工管理的`要求，甲方有权对乙方实施停工整改的要求，并经过乙方改正后，乙方方可恢复施工；
6、乙方应严格施工现场管理，杜绝扬尘污染及噪声污染，并且严格控制施工时间，地处生活区域做到早不过7：00，晚不过7：00，防止由于施工给群众生活带来不便；
7、一旦在施工中由于乙方造成安全事故的发生，乙方要承担法律责任，行政许可证视情节相应失效。
补充条款：
1、凡属新建项目，却需与公路相交的，路口必须提前施工，以减少扬尘、洒漏、车轮带泥等现象造成公路的污染和损坏；
2、重点路段埋设各类管线施工作业场所要进行围挡，封闭式施工；
3、在机动车道上埋设管线、设井的点位，乙方要设置防盗井盖，并与甲方建立有效的信息渠道，确保今后造成安全事故的隐患；
4、凡公路上埋设井盖的施工单位，一定要对井盖设施每天进行巡视，一旦发现丢失要立即更换，出现人身伤亡事故，均由乙方负责承担。
甲、乙双方根据协议中的内容，要严格履行各自的义务与责任，此协议甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方单位（盖章） 乙方单位（盖章）
负责人： 负责人：
年 月 日 年 月 日