工程合作协议书(通用15篇)
在现在社会，用到协议的地方越来越多，签订协议是解决纠纷的保障。什么样的协议才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的工程合作协议书，希望能够帮助到大家。
工程合作协议书1
工程承包方(甲方)：
实际施工方(乙方)：
土地整治项目由甲方承包，乙方在甲方统一管理下参与合作施工，本着精诚团结，公平公正，互利诚信的原则，经双方协商，达成以下施工合作协议，以分清双方责、权、利，并共同遵守。
一、工程概况、内容
1、此工程为南水北调沿线土地整治重大项目第一期ii片区，位于县城西____村。
2、内容：甲方交与乙方的图纸上所有内容，包括清理淤沟、井亭井堡、机井、生产桥、田间主道、次道、改建田间道及生产路和农田防护林等。
二、合作方式
1、该工程总合同由甲方签定，与乙方签订合作协议后，由乙方自行组织人员、机械、材料及施工和一切发生的资金项目，由乙方履行甲方与建设单位所签合同中承包方的所有合同义务。
2、 (1)甲方委派管理人员协助乙方解决施工中重大问题和关键甲的.技术难题，并有权检查乙方工程质量、工程进度、施工安全、工程资料及资金使用情况，督促乙方按工程要求整理资料及建账，协助乙方同监理进行接触。
(2)乙方必须服从甲方管理，加强组织，精心施工，贯彻执行工程承包合同，对全体工程施工人员进行岗前培训教育，提高业务素质和安全意识。
搞好施工中计划管理，施工现场管理，按协议工期，保质保量，无安全事故，圆满完成工程任务。
做好原始资料收集和整理，按时向甲方报送相关的各类报表，向甲方提交施工方案，同意后方可施工。
三、工程结算及付款方式
1、根据甲乙双方充分协商一致，乙方同意甲方按工程总造价____%收取管理费，乙方提供工程所需原材料、正规原始甲交与甲方，施工前乙方交纳工程质量保甲金____万元，人、材、机全部进场，并正常运转____天内，甲方可以退保甲金，甲方负责交纳税费。
2、管理费暂按合同价执行，施工中有变更(如增加工程量)时，乙方应按比例向甲方交纳管理费，以工程施工决算为准，工程款按大合同拨入甲方账户后，根据工程进度和资金拨入情况，扣除管理费后按比例向乙方拨付工程款，甲方不挤占，不挪用，专款专用于本工程项目上。
3、乙方严格执行甲方财务制度，认真抓好财务管理和经济核算，不得拖欠农民工甲，按施工大合同乙方不得提前向甲方申请拨款。
四、其他
1、根据甲方与发包方所签合同对工程保修期内进行维修养护，有质量缺陷及时修补，否则甲方有权扣除应付款项。
2、乙方应做到文明施工，安全管理，不得酗酒、打架、扰乱村民，如出现安全事故，乙方自负，如有违反协议及损害甲方信誉，甲方有权终止协议，收回工程，另建项目部，乙方损失自负。
3、未尽事宜，双方在施工中协商解决，重大问题不能解决，可通过相关法律法规处理。
4、本协议一式____份，双方各执____份，双方签字后生效，工程质量保修期满结清工程款后自动失效。
甲方代表： 乙方代表：
____年____月____日 ____年____月____日
工程合作协议书2
发包方（以下称甲方）：
承包方（以下称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本协议。
第一条工程项目
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：
第二条工程期限
合同工期:总日历天数_____天开工日期：_____年_____月_____日
竣工日期：_____年_____月_____日
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为130元/平方米（包括所有材料和人工费）。
1、本合同签订后10日内，甲方支付x元生活款；
2、工程竣工验收合格，车务段支付后，甲方支付全部余款；
第四条建筑材料、设备的供应和采购
工程材料由甲方提供（包括路沿石、盲道石、隔断石、釉面砖、树坑围、商混、石子、沙子、水泥等），所有施工设备由乙方自行承担。
第五条工程质量管理及验收
一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收
记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
二、工程具备竣工验收条件，验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的'违约责任。
第六条安全施工
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第七条违约责任
一、乙方未能按时竣工的，每延期一日罚款x元；
二、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金，此外应赔偿因此给甲方造成的损失。
第八条纠纷解决办法
因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条附则
一、甲方代表为_____，乙方代表为_____。
二、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字后生效。
甲方代表：
乙方代表：
日期：
工程合作协议书3
维修改造工程施工协议书发包人(全称)：
承包人(全称)：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就等施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
二、工程承包范围
承包范围：按照施工方案、施工图纸要求，包工包料。
三、合同工期
开工日期：X年XX月XX日
竣工日期：X年XX月XX日
合同工期总日历天数天。
四、质量标准
工程质量标准及要求：按照现行施工验收标准验收，达到合格标准。
五、合同价款
计价方式：按现行《吉林省房屋修缮定额》计算工程直接费;按吉林省建设厅有关文件规定进行人工费、材料费、机械费调整差价;按现行《吉林省房屋修缮工程费用定额》计取费用、税金。劳动保险费等规费按照核定的施工企业劳保取费证计取。工程量根据施工现场发生实际情况测量和施工图纸计算确定。六、承包人向发包人承诺
1、工期承诺：严格按合同约定工期进行，每延误一天给发包方违约金X元人民币。
2、质量承诺：使用合格材料，达到合格标准。
3、质量保修
(1)保修承诺：在规定的保修期内，除用户使用不当导致的'破坏外，承包人在48小时内无偿完成。
(2)保修时间：屋面防水、卫生间防水五年;其它三年。
七、发包人向承包人承诺：
1、预付工程款金额及时间：无。
2、工程款支付时间及额度：X年XX月XX日前付清。
3、保修金及退还时间：按照总造价5%扣保修金，保修期结束返退保修金。若承包方未履行保修义务，发包方将组织人员进行维修，发生全部费用由保修费中扣除。
八、违约责任
1、发包方违约责任：赔偿承包方的损失。
2、承包方违约责任：赔偿发包方的损失。
九、其他：
1、安全责任：施工期间承包人做好安全教育工作，加强安全管理，因承包方管理不到位导致人员伤亡事故发生，均由承包方负责。
2、成品保护：施工期间由承包方承担，造成损失或破坏进行无偿修补。
3、财产保护：施工期间甲方现有财产由承包方承担保护。
4、其他：特殊情况双方另议定。
十、合同订立时间：X年XX月XX日
合同订立地点：本合同双方约定签字、盖章后生效。
此协议一式三份，发包方二份，承包方一份。
发包人：
X年XX月XX日
承包人：
X年XX月XX日
工程合作协议书4
建设单位（以下简称甲方）：__________________承包单位（以下简称乙方）：__________________
工程名称：__________________
工程地点：__________________
为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。
一、甲方的权利、责任和义务：
1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。
3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。
8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。
9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。
二、乙方的权利、责任和义务：
1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
2、服从甲方安全生产管理。
3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。
5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。
三、协议内容：
（一）登高上架要求
1、施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设，由项目经理（工地负责人）组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后，方可投入使用，应按类别逐项查验，并应有验收记录。
2、高空作业时，严禁立体交叉作业。水平作业时，各工位间必须有一定的距离，作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等，并应正确使用，施工作业现场周边设置相关安全标志牌，并设专人巡查。
3、进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员，必须正确使用安全带，安全带应高挂低用。
4、工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底，并履行签字手续外，必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。
5、特殊工程施工项目如；电气、易燃、易爆容器、管道等，必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。
6、拆除施工现场，必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。
7、严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。
8、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。
9、严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。
10、面砖搬运、安装时应注意安全，防止因面砖翻倒而受伤。
11、各种材料加工时注意操作安全及施工用电，不得随便乱接乱拉电线。
12、施工现场各周边洞口，必须有符合安全规范要求的安全防护，若因施工作业场地要求而拆除的，操作完成后，立即恢复。
13、脚手架上禁止有探头板、飞跳板，脚手架上应满铺脚手板，脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。
14、不准从正在起吊、运吊中的物件下通过，以防突然事件，不准从高处往下跑、跳；不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走；不准站在小推车等不稳定的物件上操作；不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下；井架吊篮禁止乘人。
15、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶；手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。
16、年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。
17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。
18、手持电动工具使用前应进行检查，空载试验运转正常合格后方可使用，转移工作点应切断电源，潮湿场所严禁使用手持式电动工具。
19、作业前必须认真检查机械设备的安全装置，调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。
（二）用电要求
1、配电箱的箱柜门处应有名称，用途，分路、标记及内部系统接线图，以防失误操作。
2、配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关闭上锁。
3、电工和用电人员用电时，必须按规定穿戴绝缘，防护用品，使用绝缘工具。
4、施工现场下班停止工作时，必须将班后不用的配电装置分闸断电，并上锁，班中停止工作1小时以上时，相关动力开关箱应断电上锁，暂时不用的配电装置也应断电上锁。
5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线，严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。
6、配电装置的漏电保护器，应每次使用时用试验按钮试跳一次，只有试跳正常才可继续使用。
7、用电设备的保护接地线应并联接地，并严禁串联接地或接零。
8、使用中的电气设备应保持完好的工作状态，严禁带故障运行。
9、现场临时用电及照明必须由项目经理同意，由专业电工按JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行操作。
10、现场所有用电设备必须用插头与插线板连接，禁止将线头直接插入插线板。
（三）电焊机使用要求
1、操作人员应具有上岗证书，严禁无证操作。
2、所有交、直流电的金属外壳，都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。
3、电焊机二次焊把线，地线需接长使用时，应保证搭接面积，接点处用绝缘胶带包裹好，地线良好不能有破皮裂口存在。
4、遇有雨、雪、雾或六级以上强风，影响施工安全时应停止室外焊接，雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。
5、焊接时，操作人员应穿戴好所有防护用具。
6、各种用电设备，照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施，各种设备的防护罩必须齐全。
7、无铬牌的电气设备不得随意接通电源，各种电气设备应铬牌齐全。
（四）动火要求
1、进入施工现场，必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。
2、施工现场严禁吸烟及随意动火，如需动火必须向项目经理提出申请，经项目经理同意签字后方可使用。
3、施工中所需使用的易燃物品，如，汽油、汽瓶等，必须设专门的临时存放库房并设置灭火器，沙袋等，由专人管理。
4、施工现场认真执行“三清，五好”管理制度，尤其对木制品的刨花、锯末、料头，作到每天工完场清，各类材料都要码放成垛，整齐堆放。
5、电焊、气焊作业前要明确作业任务，认真了解作业环境，确定出动火危险区域，并立出明显标志，危险区内的'一切易燃品都必须移走，对不能移走的可燃物，采取可靠的保护措施。
6、焊工必须持证上岗，无证者不能进行操作。
7、属一、二、三级防火范围的焊割作业，未经办理动火审批手续，不准进行焊割作业。
8、五级风以上禁止动用电气焊。
（五）室外吊篮施工要求
1、施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦，是否存在损坏和生锈，如存在则必须进行除锈补焊、更换等，方可使用。
2、上架的施工人员，必须穿工作服、防滑鞋，并正确佩带安全带，并与钢丝绳稳固连接。
3、吊篮内的施工人员，只能保持三人，携带的油漆、涂料等不得多于2桶，并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。
4、进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工，严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。
5、上吊蓝进行上下移动操作时，必须有两人协同操作。
6、吊篮底部必须采用建筑用的竹胶板，且用结实的绳索捆扎牢固。
7、吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板，并用安全网将篮身围护严密。
8、篮内放置的钢抹子、灰刀等零星工具必须用袋子装好并固定于篮身上。
（八）文明施工要求
1、进入施工现场严禁酗酒，滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为，轻者清除现场，重者送执法机关依法处理。
2、寝室休息时间，除夜间加班外，必须保证晚上十点后休息，以保证第二天的工作精神状况。
3、严禁带病上岗操作，一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息，以保证所有施工人员的人身安全。
4、施工现场严禁随地大小便。
5、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象，一经发现，必须清除现场，并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。
6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员，更不准带小孩进入施工现场。
7、进入施工现场不得违反所有规章制度，如有违反，视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处罚。
（九）施工现场环境要求
1、施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站，定期清理外运施工垃圾。
2、施工现场细颗散体材料装卸运输时，必须采取遮盖等有效措施，材料入库存放，出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。
3、施工现场设置封闭式的油库、油漆库，必须做防水处理，容量必须做到不慎不漏，室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。
4、施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施，降低噪声频率，对强噪声机械采取封闭措施。
5、在容易产生粉尘的场所，施工人员必须佩带防护口罩，并采取有效地除尘、降尘措施，保障施工人员的身体健康。
（十）工程质量的要求
工程质量应符合国家现行施工验收规范（含国家或行业安全技术标准）、以及甲方工程项目安全技术要求和需要，必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。
本协议与双方签定的施工合同时效相同，本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份，签定施工合同的同时签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。
甲方单位（章）乙方单位（章）
代表人：_________项目负责人：_________
工程合作协议书5
甲方：合肥中天工程监理有限责任公司
乙方：合肥新荣盛市政工程咨询有限公司
本着充分利用资源、发挥效益，双方依照平等互利、共同发展、诚实信用的原则，经协商一致订立本协议。
一、合作范围
（1）合作范围：霍山县城市生活垃圾填埋厂
（2）工程监理费参照监理合同。
（3）甲方收取乙方工程监理费的20%作为管理费（含税），10%作为资料保证金，项目资料归档后退回。项目资料包括：监理合同、施工合同、监理资料、竣工报告。
（4）剩余费用以咨询费或监理费以转账方式转出。
（5）如工程需要总监到场，则乙方每次向甲方支付支付费用500元。
二、甲乙双方的义务
（1）甲方的义务：按时审批乙方的现场监理机构和组成及监理规划、监理细则；对乙方的监理工作进行检查、督促，并在工程确需甲方支持时给予帮助。
(2) 乙方的义务：必须遵守国家法律、法规以及甲方的各项规章制度与建设单位的合同规定。按时与建设单位办理监理服务费的支付和结算，确保监理服务费和足额进入甲方指定的账户。
三、合作项目如发生经济纠纷、人事纠纷，安全事故等造成的一切后果均由乙方承担，公司概不负责。
甲方代表： 乙方代表：
联系电话： 联系电话：
工程建设监理合作协议
甲方：合肥中天工程监理有限责任公司
乙方：
本着充分利用资源、发挥效益，双方依照平等互利、共同发展、诚实信用的原则，经协商一致订立本协议。
二、合作范围
（1）合作范围：合肥市职教路、学林路绿化提升工程
（2）工程监理费参照监理合同。
（3）甲方收取乙方工程监理费的20%作为管理费（含税），10%作为资料保证金，项目资料归档后退回。项目资料包括：监理合同、施工合同、监理资料、竣工报告。
（4）剩余费用乙方用可报销的发票报销，或者以咨询费或监理费以转账方式转出。
（5）如工程需要总监到场，则乙方每次向甲方支付支付费用500元。
二、甲乙双方的`义务
（1）甲方的义务：按时审批乙方的现场监理机构和组成及监理规划、监理细则；对乙方的监理工作进行检查、督促，并在工程确需甲方支持时给予帮助。
(2) 乙方的义务：必须遵守国家法律、法规以及甲方的各项规章制度与建设单位的合同规定。按时与建设单位办理监理服务费的支付和结算，确保监理服务费和足额进入甲方指定的账户。
三、合作项目如发生经济纠纷、人事纠纷，安全事故等造成的一切后果均由乙方承担，公司概不负责。
甲方代表： 乙方代表：
联系电话： 联系电话：
工程建设监理合作协议
甲方：合肥中天工程监理有限责任公司
乙方：
本着充分利用资源、发挥效益，双方依照平等互利、共同发展、诚实信用的原则，经协商一致订立本协议。
三、合作范围
（1）合作范围：长江西路高架桥、东一环、二环，铜陵路、裕溪高架绿化移植工程
（2）工程监理费参照监理合同。
工程合作协议书6
甲方：_____________________________
乙方：_____________________________
法定代表人：________________________
身份证号：_________________________
职位：______________________________
手机：_____________________________
住址：______________________________
地址：_____________________________
按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参与_________________有限公司电缆产业园_________________厂房工程项目施工达成如下协议条款：
第一条总则
1.1本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对_________________有限公司电缆产业园_________________厂房工程（以下简称“本项工程”）项目施工具有约束力。
1.2本协议中所称“本项工程”是指甲方以乙方名义与建设方签订的《工程项目建设工程合同》所包括的全部内容。
1.3合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。
第二条工程项目的安排及费用
2.1该工程项目位于_________________工业园区内，工程为厂房土建及钢结构，砼框架主体、钢结构屋顶结构。其中，钢结构工程须由_________________市_________________钢结构有限公司负责施工，其余全部工程由乙方组织施工，并由乙方承担全部工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与建设方签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。
2.2甲乙双方可根据工程需要共同组成工程项目部，由乙方全权负责。项目部由乙方委派项目经理，同时组织满足工程施工所需的人员及设备，注入工程施工所需资金，工程质量以现场监理验收为基准，以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复，并使人员稳定。甲方可委派项目副经理及财务人员各一名，参加工程及财务管理工作。一切人员均应服从项目部的统一领导。
2.3在本项工程中，为保证工程款专款专用，工程顺利进行，由建设方拨付的所有款项，均应直接转至项目部指定帐户（银行账户名：_________________，账号：_________________）。
2.4乙方应以现金或支票形式向甲方支付本项工程投标一切有关费用（包括购买资审及招标文件、标书的编制、所需证件的公证费用、投标保证金、银行信贷证明手续等等），以上费用应在资审递交前和开标前支付，开标时由甲方递交建设方。工程中标后，乙方应支付工程履约保函和工程开工动员预付款保函和相关费用，并在本工程开标前双方议定的日期内将款项划到甲方银行帐户上。乙方在本项工程施工中所需开工启动运营资金由乙方自行解决。
2.5甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用全部由项目部直接发放。
2.6乙方向甲方支付工程有效标价_________%的管理费用（不含税金、暂定金额按实际发生计取）。管理费用支付方式：甲方要求收到建设方支付的每笔款项（包括工程预付款和计量款）后，按付款比例将应交管理费扣存。工程竣工后将应上缴甲方的管理费一次付清或按进度比例扣存的管理费按比例付给甲方指定帐户。乙方所管理使用的资金为工程总款的95 %。
第三条甲方职责
3.1甲方负责以乙方名义与建设方签订《工程项目建设工程合同》，协调与建设方、监理方的工作关系及工程量变更增减等事宜。
3.2甲方应负责工程项目招投标前期的一切工作，乙方为甲方提供所必须的资质文件。
3.3甲方必须保证所承揽的工程为合法项目，且甲方负责将与本项工程施工有关的政府法令、批文、文件等信息及时提供给乙方。
3.4乙方所提供的.人员，在施工过程中因业务素质低，不能胜任其工作的，甲方有权要求撤换。
3.5甲方应协助乙方整理工程竣工资料。
第四条乙方职责
4.1乙方同意甲方作为本单位工程项目部对外承揽工程，并为其出具委托书。
4.2乙方保证具备投标人资格要求，即必须具备建筑安装工程二级及以上工程资质企业，且在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力。拟派负责人须具备二级及以上注册建筑师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目负责人。
4.3乙方在本项工程建设期间，支付工程所需全部费用，全面履行甲方与建设方签定的本项工程合同中的各项要求，同时未经甲方书面同意不得将本项工程中的任何项目再次分包。
4.4乙方负责本项工程施工过程中的进度、质量、安全管理工作且对建设方负责。
4.5乙方负责所承担工程的竣工资料，做好工程竣工结算工作并负责所承担工程的缺陷责任期保修工作。
4.6乙方应严格遵守国家及当地政府和建设管理部门的各项法律、法规和规章制度。如果发生工程质量问题或重大安全事故，乙方应对此承担全部责任，承担由此产生的所有损失及费用，并赔偿甲方相关的名誉损失费用。
第五条违约责任
5.1甲方以乙方名义中标并与乙方签定建设工程合作协议后，如乙方不能完成本项工程内容，不仅要承担建设方索要的赔偿金，还需向甲方支付建设方索要赔偿金的50 %作为补偿。
5.2如甲乙双方未按照本合同约定履行合作义务，违约方应当承担应付款_________%的违约金，并继续承担本合同义务。
第六条纠纷解决
6.1双方因本协议的履行发生纠纷，应先协商解决；协商不成，由甲方所在地人民法院管辖。
第七条效力问题
7.1本协议壹式贰份，具有同等效力，由甲乙双方各持一份。
7.2本协议未尽事宜，由双方协商订立补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力，补充协议条款若与本协议条款相冲突，以补充协议条款为准，但不影响本协议其他条款效力。
7.3本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，至双方完成合同规定的全部权利和义务之日起失效。
第八条其他条款
8.1甲乙双方在本项工程开工前应先签署本建设工程合作协议书。
8.2本项工程实施过程中，双方应信守各自在协议中的承诺，遵守诚信原则。
8.3本协议有效期内，甲乙双方与本工程无关的其他业务各自独自经营，自负盈亏，双方互不承担本协议以外的责任和义务。
8.4双方应本着友好合作、优势互补、互惠互利、诚信长久的原则，给对方提供最大的便利，使工程顺利圆满完成。
8.5其他约定
甲方（盖章）：_______________________
乙方（盖章）：_______________________
地址：_____________________________
地址：_____________________________
法人代表或授权人：_________________
法人代表或授权人：_________________
电话：_____________________________
电话：_____________________________
协议签字盖章日期：______年____月___日
工程合作协议书7
甲方；
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国合伙企业法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就工程施工及事项经过协商达成如下协议，供双方共同严格执行和遵守。
一、工程概况：_________
1、工程名称：_________
2、工程地点：_________
3、工程量：_________
4、工程内容：_________
5、工程价格：_________
6、合同工期：_________
二、利润分配：
经双方协商另签合约
三、经过协商，甲乙双方自愿以各负其责的形式组成联合施工团队，从而确保《施工合同》的顺利实施。《施工合同》正式签订后，经营权归双方共同所有。
四、双方的权利和义务
A、甲方的.权力和义务
1、全权委托，负责开立银行账户，配备相关的账外资金等一切前期工作，并按国家及相关部门的规定缴纳保证金等相关款项。
2、负责组建工程项目部（含为乙方设立办公室，购置办公用品及办公设施），全权负责工程施工，必须做到安全生产、质量第一、文明施工、独立核算、自负盈亏，按章纳税，合法施工，独立承担安全生产中相关经济和法律责任，一切安全事故均与乙方无关。严格按《合同》要求完成工程任务。因甲方原因造成停工、误工、罚款、清场等一切责任和损失全部由甲方承担，乙方有权追究甲方责任。
B、乙方权利和义务
1、乙方负责该项目前期所有的联系、洽谈、协调等工作并承担前期所有业务费用，确保甲方与工程序发包方签订工程承包正式《施工合同》并完善各项手续等工作，负责协调施工期间所有的周边环境关系，确保工程顺利竣工。
2、为加强该项目的经营、管理，乙方派员参与“财务管理”（乙方在甲方银行账户印鉴中加盖一枚私章），以确保乙方股权利益，乙方不参与甲方施工期间所有管理工作，不承担施工中的质量、安全、工期责任。甲方在该项目的盈亏和内部利益分配发生任何纠纷均与乙方无关。
五、双方约定
1、本协议书与《施工合同》同时生效，本协议不受甲
方企业改制、更名、法人代表或股东变更等因素的影响，具有恒定的法律效力。
2、未尽事宜，双方另签补充协议，作为本协议的附件，具有同等的法律效力。
3、本协议一式四份，甲乙双方各执两份。
甲方（盖章）：_________
法人代表：__________________
委托人：__________________
身份证号：__________________
联系电话：____________________
乙方（盖章）：__________________
法人代表：__________________
身份证号：__________________
联系电话：__________________
签约时间：_________年_________月_________日
工程合作协议书8
甲方：____________（以下简称甲方）乙方：____________（以下简称乙方）
鉴于甲方为修建通组公路工程并接受乙方对该项工程合同的报价，双方于20__年__月__日共同达成并签订如下协议：
一、甲方通组公路〈K0+千米〉全长米，技术标准公路四级，水泥混凝土路面，厚20cm，标号C30，承包人完成工程项目范围：路基、路面。
二、根据工程量预算书所列的预计数量和单价或总额价计算的`本合同总价为人民币贰拾叁万元整（.00元）。
三、支付方式：乙方人员及机械设备入场后，甲方一次性支付叁万元整，完成工程量50%后，甲方支付工程款贰万元整，完成工程量80%后，甲方支付工程款贰万元整，完成任务后，经甲方有关人员验收合格后，除扣留施工合同额5%的质量保证金外〈质量缺陷责任期为一年后，没有任何质量问题〉余款一次性付清。
四、乙方应在签订本协议后自定时间开工，本合同工期为一个半月，工期从上述开工期的最后一天算起，〈因自然灾害及下雨无法律开工所担误期间除外。
五、本协议书在乙方提供履约担保后，由双方签字盖章生效，全部工程完工后经验收合格，工程结算完成后失效。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方代表：____________
乙方代表：____________
20__年__月__日
工程合作协议书9
甲方（项目方）：湖南华昶投资置业有限公司
乙方（施工方)：徐子云
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规政策，本着自愿、公平、公正的原则。双方就外墙装修项目达成如下协议：
第一条、工程概况
1、工程项目名称：宁乡金林时代广场
2、工程项目地点：人民路46号
3、工程项目内容：外墙装修
4、工程项目总造价：约贰仟万元人民币（暂定价）。
5、承包范围及承包方式：包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明生产。
第二条、工程工期及开工日期
工程期限：自 年 月 日至 年 月 日止，总工期 个月；开工日期： 年 月 日进场施工。（以甲方进场通知书为准）
第三条、工程质量
乙方根据甲方提供的施工图纸要求及资料进行施工，确保工程质量。工程验收时，应按施工图纸设计和国家验收规范和质量评定标准执行，工程质量合格。
第四条、工程价款结算方式及付款方式
1、按建设部20xx年建设工程定额及湖南省现行规定调差预算，甲方按总额下浮8%计算。
2、接甲方进场通知，五个工作日内，甲方支付总造价5%的进场费，人员及机械设备进场付总造价10%的材料款，每月25日报计划，下月5日之前拨付按月进度75%的'进度款。
3、工程款结算，待乙方按本合同的约定的时间内完成所有工程量后，扣除保修金3%外（一年内退还），甲方办完结算款后一个月内将余款一次性支付给乙方。
4、甲方拨付给乙方预付款、进度款，甲方必须监督乙方使用。
第五条、双方责任
（一）甲方职责：
1、甲方确保乙方工程款足额到位，并全过程、全方位地对乙方进度、质量、安全生产、文明施工进行管理和监督。
2、甲方及时为乙方提供施工所必须的施工图纸及监理或业主下达的其它指令，并进行技术交底。
3、及时审批乙方的施工方案、进度计划。
工程合作协议书10
甲方：
乙方：
甲、乙双方通过友好协商，达成双方当事人之间的真实意思表示，签订终止协议条款如下：
一、该协议的终止协议所指向的为甲、乙双方当事人就（_________无损检测）项目，于___年___月___日订立的《施工合同》。
二、甲、乙双方依据《合同法》的有关规定，经双方协商一致，同意终止该《施工合同》。
（1）甲方与乙方终止协议，于签订终止协议书时，甲方一次性给乙方结算并付清工程款费____________万元人民币；
（2）甲方给乙方支付工程款项后，乙方将已经完成部分工程的'资料全部移交给甲方。
三、甲、乙双方于该《合同终止协议》签字后，即终止双方合作关系，并终止___年___月___日的《施工合同》中约定的各方权利义务关系。
四、甲、乙双方于本协议签字后，任何一方不得违反该协议的约定内容，不得以任何理由、事由或者以任何条件、方式向对方提出要求与条件，即不得向对方当事人提出超工程合同终止协议书)出该协议双方约定的要求与条件。
五、本协议系双方的真实意思，该协议订立后，乙方不再承担甲方于协议订立后的任何责任与义务。
六、本合同自甲、乙双方当事人签字后，即成立，于甲方给付乙方工程款时即生效。对甲、乙双方当事人具有法律上的约束力。甲、乙双方共同遵守，不得反悔。
七、本合同一式贰份，当事人各持一份。
甲方签字（盖章）：
电话：
___年___月___日
乙方签字（盖章）：
电话：
___年___月___日
工程合作协议书11
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
为明确双方的权利和责任，保证工程的顺利进行，本着公平、公正、平等的.原则，根据中华人民共和国《建筑法》、《合同法》等特制定本协议。
一、工程名称：
二、承包方式：
三、承包范围：
1、清丰县老菜市场(仅限于青云胡同以西至新建一期商住楼以东、衙前街至护航路)内的中间钢架菜棚、四周小门面房、菜台子、原司法局办公楼等所有旧建筑物的及建筑垃圾外运。
2、原钢架菜棚混凝土基础的拆除及外运。
3、将新建二期工程(仅限二期A、B、C区)满足打桩要求土方的清理及外运(深约0.6米至1.0米)。
四、承包价格：
以上范围的所有旧材料规承包人所有，发包人再支付给承包人3万元费。
五、付款方法：
协议签订后发包人以现金方式支付给承包人3万元费，承包人出具相应的税票。
六、本协议一式两份，甲乙双方各自一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程合作协议书12
甲方：
代表：
地址：
电话：
乙方：
代表：
地址：
电话：
经甲乙双方友好协商，决定由乙方承包甲方学校篮球场改造工程。按照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，结合本工程具体情况，双方签订合作协议如下：
第一条、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
第二条、单价及总造价
1、篮球场施工单价：______元/平方米（不含税），面积______/平方米。
2、运动场附属器材报价：
（1）产品名称：______；规格：______；单价（元）：______。
（2）产品名称：______；规格：______；单价（元）：______。
（3）产品名称：______；规格：______；单价（元）：______。
（4）总价（元）：______。
3、工程总造价：______元，按实际面积结算。
第三条、质量规定
1、工程质量按国家标准GB/T14833-93执行。
2、乙方提供所有材料出厂合格证及质量检测报告。
3、基层要求：对原有混凝土基层时行修补处理，无裂缝、表面平整、坚固可靠。
4、面层要求：表面平整、整个场地拉通线，最大处不超过5mm，色泽均匀，无脱层、无开裂、无明显接缝，坡度在______‰以下。
5、由于材料及施工原因发生质量问题（如开裂脱层），乙方无条件返修，不计成本，因使用不当造成对场地的伤害或基础原因，乙方负责维修，费用另计。
6、本工程免费保修______年，保用______年，在保质期内因材料及工程质量问题造成损坏，免费维修，因使用不当及基础原因负责维修时合理收取费用。
第四条、工程工期
1、以建设方场地能达到施工条件开始计算工期，工程要求在______天（有效工作日，不包括基础处理）内完成，如遇下列情况，工期顺延。
2、因停水、停电连续超过24小时以上；雨、雪、冰冻以及人力不可抗拒的自然灾害。
第五条、工程结算
协议签订之日甲方即预付给乙方总工程造价的______%，其余款项待工程竣工验收后______天之内一次性付清。
第六条、双方责任
1、甲方责任
（1）负责乙方施工用电、水，协助乙方搞好工地其他协调工作，在施工完毕后及组织验收。
（2）及时按协议约定付款。如不及时按协议付款导致延误工期，后果由甲方负责，并相应赔偿乙方由此带来的'损失。
2、乙方责任
（1）严格按工艺要求施工，保证施工质量。
（2）在组织施工过程中所发生的一切安全事故甲方不承担责任。
（3）施工完毕乙方必须清扫场地卫生，文明施工，施工期间不影响建设方正常秩序。
第七条、其他
1、塑胶场地及设施未经甲、乙双方验收签字，严禁使用，如擅自使用按工程验收合格执行。
2、未尽事宜，双方协商解决。
3、本协议一式______份，甲、乙双方各执______份，双方签字盖章生效。
甲方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日
乙方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日
工程合作协议书13
甲方代表：姓名_____性别_____年龄_____住址_____
乙方代表：姓名_____性别_____年龄_____住址_____
甲乙双方经过友好协商，在公平、诚实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包_______单位_______工程，达成以下协议。
第一条 合伙宗旨：互惠双赢
第二条 合伙经营项目和范围：承包_______工程
第三条 合伙期限
合伙期限为 年，自 年 月 日起，至 年 月 日止。
第四条 出资额、方式
甲方以现金方式出资，计人民币_______元（000、00元）垫付XX工程项目安全保证信誉押金和工程启动资金。合作终止后垫付XX工程项目安全保证信誉押金。届时予以返还甲方。
第五条 盈余分配与债务承担
1、盈余分配，以经营利润为依据，按比例分配。甲方70%，乙方30%。
2、债务承担：合伙债务先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以押金承担责任。
第六条 甲乙双方的权利
1、甲方权限是：
（1）对外开展业务，订立合同；
（2）对合作事业进行管理；
（3）出售合作的.产品、购进常用货物；
（4）支付合伙债务；
2、乙方的权利：
（1）参予合作事业的管理；
（2）听取负责人开展业务情况的报告；
（3）检查合伙帐册及经营情况；
（4）共同决定合作重大事项。
第七条 禁止行为
1、未经甲乙双方同意，禁止任何一方以合作名义进行业务活动；如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。
2、禁止任何一方在同一工程项目地与他人合作。
3、禁止再加入其它合伙。
4、如合作双方违反上述各条，应按合伙实际损失赔偿。
第八条 合伙的终止及终止后的事项
1、合作因以下事由之一得终止：
（1）合伙期届满；
（2）甲乙双方同意终止合伙关系：
（3）合作事业完成或不能完成；
（4）合作事业违反法律被撤销；
（5）法院根据有关当事人请求判决解散。
2、合作终止后的事项：
（1）即行推举清算人，并邀请中间人（或公证员）参与清算；
（2）清算后如有盈余，则按按比例分配剩余财产；
（3）清算后如有亏损，不论合作人出资多少，先以合作共同财产偿还，合伙财产不足清偿部分，由押金承担。
第九条 纠份的解决
合作人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
第十条 本协议自与XX订立合同之日生效。
第十一条 本合同如有未尽事宜，应由甲乙双方集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
第十二条 本合同正本一式二份，合伙人各执一份份。
甲方签字：_____（盖章） 乙方签字：_____（盖章）
＿年＿月＿日 ＿年＿月＿日
工程合作协议书14
甲 方：
乙 方：
经甲乙双方友好协商，甲方同意将本项目沪亭小区动迁安置配套商品房a地块（三标段）18#楼、21#楼、26#楼土方开挖全部工程施工发包给乙方工程，为明确双方责任，确保按时、按质完成该项工程基础土方开挖施工任务，按照有关规定，结合本工程的具体情况，在平等、互惠、自愿的前提上，双方达成如下协议：
工程概况：
工程名称：沪亭小区动迁安置配套商品房a地块（三标段）18#、21#、26#楼。
工程地点：松江区九亭镇南至姚北公路，西至沪亭南路。
工程承包范围：
在甲方指定的项目位置，甲方提供开挖土方的范围 ，由乙方开挖，项目范围内符合甲方图纸要求的土方含承台土方，包括土方运输、平整（不包人工平整）、人工平整产生的土方搬迁外运项目工程。
质量标准：
1、土方开挖工程均按设计要求及建筑工程施工验收规范验收达到合格标准。
2、按照甲方现场管理人员要求进行施工。
3、中间工序验收必须达到合格标准。
合同工期：
工期从_____年____月____日至_____年____月____日
结算方式：
开挖及外运每立方米土方_____元：（包含外运土方运输及处置堆放场地）一次性发包（不含税收）工程量以开挖图纸结合实际放坡以双方现场实测核定为准。乙方应在分包工程全部完成7日内。持甲方验收资料向甲方负责人申报完成，甲方负责人确认验收达到合格后视为完工。
付款方式；
在土方工程开挖后_____天付_____几万元（或百分之多少），余款在土方开挖工程全部竣工结算后____天内付清乙方。
安全施工：
按国家有关法律、法规、安全施工规范要求，乙方做到安全文明施工，清理现场及街道抛洒土，冲洗道路等。在施工过程中发生的任何工程质量事故和人身安全事故由此造成的一切经济损失及法律责任均由乙方自负。乙方应无条件按甲方确定的质量要求与安全文明施工要求施工，保持现场街道卫生整洁。
双方责任：
1、乙方负责基坑整平， 场地钢板、修整变坡、坑底标高控制，部分地段机械无法进入的，人工配合开挖等一切质量要求。
2、乙方要认真考查施工现场，充分考试到工程施工中各种因素的'影响。
3、乙方施工过场中若场内外发生的安全事故，均由乙方承担和费用，因乙方施工造成甲方桩管损毁的，乙方承担甲方因此造成的一切费用。
4、施工时，乙方应采用大、小挖掘机配合施工（小挖掘机挖承台）
5、乙方在施工过程中土方运输沿线的清扫或清洗由乙方负责协调好城管或其他主管部门的关系并承担由于土方运输而引起的责任和费用。
6、乙方不得在甲方的场地斗殴、惹是生非，一切要听从甲方现场人员指挥。否则甲方有权随时取消与乙方的合同关系，乙方应按合同约定的时间完成开挖任务：否则甲方有权取消与乙方的合同关系。九、合同未尽事宜双方协商解决
本合同一式二份，经甲、乙方双方签字盖章后生效，双方各执一份。
甲方： 乙方：
委托代理人： 法人代表：
（章） （章）
日期： 日期：
工程合作协议书15
合同甲方：_________________________（以下简称甲方）
合同乙方：______________________________（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方在“平等、自愿、公平和诚守信用”的原则基础上，经过双方充分友好协商，本着优势互补、互惠互利和风险共担的原则，就投标签约期的合作达成一致，订立本合同。
一、合作的性质
1.1合作双方不共同出资，不组成新的经济实体，合作双方独立经营，经济上独立核算，财产责任互不连带；
1.2乙方挂靠甲方，在甲乙双方合作期间其名称为：“______________________________工程有限公司”；
二、合作方式
乙方充分利用自身优势为甲方所进行的项目投标工作提供信息咨询，甲方则在中标后支付乙方一定的费用或视乙方资质情况，切块。
三、甲方的权利和义务
1、以葛洲坝集团第二工程有限公司的资质参与投标，负责编制资格预审文件和投标文件，并确认最终投标价。
2、办理投标保函及中标后的履约保函，并负责组织商务谈判和中标合同的签订。
3、若工程中标，则由甲方组建项目部，全面负责工程施工期间的各项管理。
4、负责提供必要的资料，配合乙方做好项目公关工作。
四、乙方的权利和义务
1、负责对相关部门及单位的联系和公关工作，了解项目招标的相关程序，为投标和投标决策收集、提供详尽的信息和资料，为夺标处理好一切外围工作。
2、____________________________
甲方：__________姓名（朋友）______乙方：__________姓名______双方经反复协商一致，就下列事宜达成协议：
一、（写清情况）甲乙双方自愿签订本协议书，甲乙双方达成如下协议。
二、双方协商确定，甲方投资_____万元，乙方投资_____万元，共同经____________________。
三、双方协商确定，甲方负责技术工作，乙方负责业务开展。
四、双方协商确定，在经营期间所取得的利润占投资比例进行分红。
五、__________________。
六、以上事实清楚，甲乙双方无异议。
七、（以后操作的'想法）________________________________________________________________________________________________________________。
八、支付方式：____银行转账____________________________________________________________________________________________________。
九、违约责任：____________________________________________________________________________________________________________________________。
十、违约金或赔偿金的数额或计算方法：______________________________________________________________________________________________________。
十一、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门进行调解；协商或调解不成的，按下列第________种方式解决：
（一）提交________________仲裁委员会仲裁。
（二）依法向人民法院起诉。
十二、双方商定的其他事宜：_____________________。
甲方：____________________（签章）乙方：_________________________（签章）
地址：____________________地址：______________________________
邮政编码：____________________邮政编码：______________________________
合同签订地点：______________________
合同签订时间：________年____月____日