投标承诺书

投标承诺书

　　现如今，越来越多人会去使用承诺书，承诺书具有完全自愿的特点。你写承诺书时总是没有文字可写？以下是小编整理的投标承诺书，仅供参考，希望能够帮助到大家。

投标承诺书1

　　致 xx省沿海开发（东台）有限公司 ：

　　为确保本项目招标工作顺利进行，我方在此承诺：

　　（1）具有独立订立合同的能力；

　　（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态；

　　（3）没有因骗取中标或严重违约等被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

　　（4）联合体投标人资质及范围满足招标公告要求；

　　（5）联合体投标人签有共同投标协议；

　　（6）符合法律、法规规定的其他条件。

　　如发现有违背承诺的.上述行为，我方愿承担由此引起的一切后果。 特此承诺！

　　投标申请人（公章）：

　　法定代表人：（签字或盖章）

　　年月日

投标承诺书2

　　l．我们收到并研究了贵单位发出的“中央公园”装修工程施工承包招标文件，除在投标文件中明确提出的差异外，我们对招标文件的全部内容予以确认，愿意按招标文件的规定承担该工程的施工工作，严格执行我们所承诺的责任和义务。

　　2．我们承认投标承诺书、投标报价表及根据招标文件所提供的其他所有文件为我们投标文件的组成部分，并愿意根据招标文件修改其中的任何缺陷。

　　3．如果我们中标，我们保证按招标文件的要求和招标人签订施工合同，并选派合格人员实施该合同。

　　4．我们同意在投标截止日起【 30 】天内遵守本投标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力。

　　5．我们投标报价总额为，我们声明本投标报价己考虑了所有因素，在投标有效期内投标价格保持不变。

　　6．在签订和执行正式合同之前，本投标文件、招标文件连同你方书面的中标通知书，构成我们双方之间有约束力的合同。

　　7．我们理解你方不一定必须接受最低报价的投标或你方收到的任何投标承诺书的约束，同时也理解，如果我们未中标你方将不负担我们的任何投标费用。

　　8、我们认为你们在授予合同前，有选择或拒绝部分甚至全部投标人的权利，并同意你们对所采取的行为不做任何解释。

　　10、承诺中标后，投入本工程的'主要人员(项目经理、副经理、总工程师及主要技术人员)、主要机械设备及仪器、仪表等要保持相对稳定；未经发标单位同意，不得更换。

　　11、承诺除满足合同工期外，由于审批等原因而调整工程进度时不再另外增加费用；承诺根据工程进度情况，整体工期或局部工期可根据建设单位的要求，进行调整，以满足工期的实现，且对由此引起的赶工或窝工等费用不提出索赔要求。

　　12、明确承诺，严格执行国家有关环境保护等方面的有关规定，认真做好生态环境保护工作。

　　13、我方承诺无条件执行项目法人和监理工程师关于施工接口的工作划分，确保本工程的建设工期。

　　投标人：xxx股份有限公司

　　法定代表人（或授权代表）签字:xxx

　　日期: 20xx年xx月xx日

投标承诺书3

致：_________（招标人）

　　我公司 对 招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、废标条件、专项承诺和招标人不能接受的条件等实质性内容完全响应。如我公司能在本次竞争谈判中中标，我公司郑重承诺如下：

　　一、如果我公司中标，我们保证保质保量完成工程。

　　二、施工中，我公司会严格按照投标文件及合同中的承诺履行。

　　三、因我方原因造成工地临时停水、停电、停工、窝工造成的'损失，由我方承担。

　　全权代表（签字）：

　　 年 月 日

投标承诺书4

XX市建设局 ：

　　1、根据已收到XX市建设局建军路、迎宾路、西环路道路指示牌及综合信息栏的供应、运输、现场安装及维保服务等工作项目的竞价文件，我单位经考察现场和研究贵方的竞价文件后，决定无保留地接受竞价文件所有条款，愿以人民币（大写） 元(小写￥： 元)的'总价承包本招标范围内的全部项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

　　2、一旦我方中标，我方保证在收到贵单位发出的书面开工通知单后及时组织制作、供应、运输和现场安装，绝不延误本工程的工期，确保在11月15日前完工。

　　3、如果我方中标，我方将在贵方规定的时间内完成同贵单位签订合同。如果违约，贵单位有权中止我方中标并选择其它中标单位。

　　4、我方愿意向贵单位无偿提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

　　5、我方保证：遵守XX市现行招标投标管理制度，严格按照盐市建字[1998]第17号、盐市建字[1999]第7号文件，处理可能出现的争议和问题。如有违反，贵方有权取消我方的投标资格。

　　6、你单位的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

　　投标人：（盖章）

　　法定代表人

　　或委托代理人：（签字或盖章）

　　日 期 ： 年 月 日

投标承诺书5

文件编号:

　　本人应邀参加瑞木项目___________________的投标商资格预审评标工作，在此做出如下保密承诺:

　　1、遵守国家相关的法律和规定。客观、公正地履行职责，对所提出的任何评审意见承担职责。

　　2、保守投标人的秘密，不透露对投标文件的评审、比较、中标候选人的推荐情景以及与评标有关的其他任何情景。

　　3、不私下接触潜在投标人，不收受投标人的`财物或其他好处。投标保密承诺书。

　　4、认真学习《投标商资格预审程序》、《设备、材料供货商资格审查程序》等相关文件，按照评标方法对签字投标商或投标商的标书进行综合评估。

　　5、对所有投标人标书的评定，采取相同的待遇和标准，坚持公平、公正、科学、择优的原则。

　　6、评选工作结束后，与评选工作有关的资料包括招标文件，评定资料，评定办法等必须全部交回，并承担相应的保密职责。

承诺人(签字):

　　20xx年__月__日

投标承诺书6

　　中油长城钻探工程公司钻井液公司 ：

　　1、我单位对贵方的 油基岩屑储存装置及螺旋推进器等系列设备 项目招标文件进行了研究，决定申请承担项目任务，并愿意承担招标文件中规定的所有义务。

　　2、我单位的投标总金额为人民币大写 （￥ 万元）。一旦通知我单位中标，我单位保证按照招标方要求着手准备，在规定的开工时间内开工，并按规定工期完成本项目的相关任务。

　　3、我单位投标文件在招标文件规定的'投标有效期内有效并对我单位有约束力（若中标，则投标文件有效期随合同有效期）。在签署合同协议之前，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的契约。

　　4、如果我单位在本投标书有效期间内撤回投标书；或在接到中标通知书后的 天内未能或拒绝签定合同协议书，贵方有权另选中标单位。

　　投标单位：（公章）

　　法定代表人：（签字） 日 期：20xx年9月25日

　　地 址： 乌鲁木齐市友好路190号

　　邮政编码：

　　联 系 人：

　　宫保墙 电 话：

　　电子邮件：

　　传 真：

　　开户银行：

　　银行帐号：

　　承诺书

　　致： 长城钻探工程有限公司钻井液公司

　　通过对贵方提供的招标文件、招标文件附件仔细阅读和理解，并结合我单位所承担任务的实际情况，我单位对 油基岩屑储存装置及螺旋推进器等系列设备 项目的中标做出如下承诺。

　　1、对合同条件的承诺：遵守国家、地方法律、法规，承认并接受招标方《招标文件》的要求和合同条件的约束。

　　2、工期承诺：如果我单位中标，我单位保证于 年 月 日至 年 月 日完成全部任务。

　　3、质量承诺：保证按照合同及相关标准、规范要求实施，确保完成本项目的任务。同时，我们接受招标方规定的质量责任界面，并不因此要求增加任何费用。

　　4、我单位承诺在项目实施期间与甲方积极配合、紧密协作，共同做好项目的各项工作。

　　单位名称（盖章）：

　　法定代表人（签字）：

　　日期： 年 月 日

投标承诺书7

　　(一)根据 工程的'竞争性发包公告及招标说明，我单位经考察现场和研究招标公告及招标说明后，我公司确认参加投标，且承诺以工程标底价 万元，下浮 %为最终报价，最终报价为 万元。

　　(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并 在 天内竣工。

　　(三)我单位保证本工程质量达到

　　(四)贵单位的竞争性项目招标公告、招标说明、标底文件、中标通知书和本承诺书将构成约束我们双方的合同。

　　投标单位(盖章)：

　　法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

　　日期： 年 月 日

投标承诺书8

　　致：小区业主委员会

　　一、 我司自愿接受甲方酬金制物业服务管理方式及其配套制度约定，我司若中标，自愿与甲方在签订物业合同之前建立物业费三方共管账户；或单独设立分公司以确保酬金制物业合同有效履行；酬金制免税协调办理工作由我司全权负责落实；

　　二、 我司自愿借款200万元转账进入本小区物业费共管账户，先行垫付甲方小区自接管之日起6个月内的运营费用准备，借款协议双方另行签署。我司承诺在本项目处物业服务合同履约期间，我司随时应业主委员会申请予以借款，确保物业费共管账户资金不少于两个自然月运行基本费用。

　　三、 我司自愿向甲方缴纳物业服务合同履约保证金30万元，由甲方业主委员会账户独立保管，物业服务合同履约率、物业服务质量符合率符合物业服务合同约定综合考评约定值后，余额退还给我司，不计利息。

　　四、 我司自投标之日起10日内，提供3—5名项目经理名单：含项目经理资质，详细履职简历；业主委员会面试考核选定；业主委员会单方面可以调换项目经理。

　　五、 我司承诺本项目处实行项目经理负责制，我司内部相关行政管理制度仅宏观管控到项目经理，我司内部各职能部门决不插手项目处的日常工作，本项目处人事劳资、物料招标、办公、财务、工程、客服、绿化、保洁、保安、停车管理等运营事项授权项目经理与业主委员会依据物业服务合同约定履约。

　　六、 我司承诺本项目处公共部位及公共收益收支，全部由业主委员会独立管理，我司可接受委托代为经营、代为建账、代为纳税、代为管理余额资金。

　　七、 我司承诺接受业主委员会委托，代本项目处招聘、签订劳动合同，代为发放工资和社保缴纳；代为处理劳动纠纷。我司承诺决不干涉业主委员会的共同决定。

　　八、 我司承诺本项目处的`财务管理主体是业主委员会，我司接受委托代为收取物业费，代为建账，代为申报税务，代为管理财务，接受业主委员会所委

投标承诺书9

　　投标承诺书

　　致：：

　　本投标人已详细阅读了（工程名称）工程招标文件，自愿参加上述工程投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

　　1、本投标人自愿在个日历天内按照招标文件及施工合同、设计图纸、工程量清单、工程建设要求完成施工任务，按时竣工验收并向招标人移交工程。工程质量目标、文明施工和安全生产管理按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。

　　2、遵守中华人民共和国、辽宁省、大连市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

　　3、服从招标文件规定的时间安排，遵守招标有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

　　4、接受招标文件全部内容。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

　　5、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标担保，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格、被没收投标担保，并接受招投标行政管理部门依法进行的严厉处罚。

　　6、保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意高高报价行为。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标担保。

　　7、保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约担保并商签施工合同。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标担保。

　　8、保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受招标人对投标人违诺处罚并被没收履约担保。

　　9、保证中标之后不转包、不用挂靠施工队伍，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规通过招标选定专业分包队伍。否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

　　10、保证中标之后按投标文件承诺向招标项目派驻管理人员及投入机械设备、办公设备及检测设备。否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

　　11、保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的监督管理。

　　12、保证按招标文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。

　　13、保证不参与陪标、围标行为。否则，同意接受建设行政主管部门最严厉的处罚。

　　14、如我方中标，保证按照大连市政府51号令及招标文件要求，按月薪制足额支付参加项目建设的农民工工资，决不拖欠。如有拖欠，无条件接受有关规定的制裁。

　　本投标人在规定的.投标有效期限内及合同有效期内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。若有违背上述承诺问题，将自觉接受建设行政主管部门依照法律法规和有关规定进行的任何处罚。

　　投标人（法人章）：

　　法定代表人（签名或盖章）：

　　年月日

　　…………

投标承诺书10

　　1、根据已收到盐城市建设局建军路、迎宾路、西环路道路指示牌及综合信息栏的供应、运输、现场安装及维保服务等工作项目的竞价文件，我单位经考察现场和研究贵方的竞价文件后，决定无保留地接受竞价文件所有条款，愿以人民币(大写)xx元(小写￥：xxxx元)的总价承包本招标范围内的全部项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

　　2、一旦我方中标，我方保证在收到贵单位发出的书面开工通知单后及时组织制作、供应、运输和现场安装，绝不延误本工程的工期，确保在11月15日前完工。

　　3、如果我方中标，我方将在贵方规定的时间内完成同贵单位签订合同。如果违约，贵单位有权中止我方中标并选择其它中标单位。

　　4、我方愿意向贵单位无偿提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

　　5、我方保证：遵守盐城市现行招标投标管理制度，严格按照盐市建字[1998]第17号、盐市建字[1999]第7号文件，处理可能出现的争议和问题。如有违反，贵方有权取消我方的'投标资格。

　　6、你单位的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

　　投标人：xx(盖章)

　　法定代表人xx

　　或委托代理人：xx(签字或盖章)

　　日期：xx年xx月xx日

投标承诺书11

　　本公司全面响应 工程的施工招标文件，评标办法及招标答疑等文件的所有内容和要求，该工程如由我公司中标承包，我公司愿做出以下郑重承诺：

　　1、工程质量：保证达到 合格 等级；若竣工验收未达到 合格 等级，自愿扣取该工程结算价的 2 %作为违约金。

　　2、工期：保证 个月完成。因我方原因拖延工期自愿接受合同总造价的 0.1‰/天的.罚款，罚款总额不超过合同总造价的5%。由于我方原因导致总工期延误超过20个日历天的，贵方报经上级主管部门批准后，可单方解除合同并重新更换施工单位。

　　3、安全文明施工：保证不发生一般及以上安全事故，文明施工达中山市规定文明工地的 合格 标准。

　　4、注册建造师及投标书中列明的现场管理人员保证到岗，否则按500元/（人.天）向发包人支付违约金。

　　5、工程保修期按本工程招标文件第 条第 款执行。

　　6、经核对，贵单位提供的工程量清单已包含了招标文件所规定的全部施工内容，工程量亦核实无误。我公司承诺：若我公司中标，则按招标文件的规定签署施工承包合同；若存在错项和漏项问题，一切责任由我公司负责。

　　7、如我公司中标，保证按照市交易中心要求办理相关备案手续并交纳建设工程交易服务费。

　　特此承诺

　　承诺单位（公章）：

　　法定代表人或委托代理人（签名）：

　　日 期： 年 月 日

投标承诺书12

　　致：

　　若我单位在 工程项目中，有幸中标，在该项目实施过程中，我们除响应投标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程工期达到要求做如下承诺：

　　一、保证严格按图纸、相关规范施工，并达到合格标准。

　　二、制定施工工期管理机构和安全管理责任制，配备足够的安全生产设备和人员，并认真落实各项施工加速管理规定。

　　三、所有工程建设施工作业人员均提前做好工期提速准备，做好思想工作。

　　五、保证在工期内，安全、保质、高效的'完成此次施工任务。

　　六、在接到中标通知书后，签定工程承包合同，在施工设备进场施工条件完善后，我方定会根据现场需求按时完工。

　　承诺人：XXX

　　时间：XXXX年XX月XX日

投标承诺书13

致招标人：

　　我单位在参加组织的工程项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

　　1、 我方申报的.所有资料都是真实、准确、完整的;

　　2、 我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形，项目经

　　理或建造师，无其他中标(尚未开工)或在建工程;

　　3、 我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚;

　　4、 若我方中标，将严格按照规定及时与建设单位签订合同;

　　5、 若我方中标，将严格按照招标文件所承诺的报价、质量、

　　工期、投标方案、建造师等内容组织实施;

　　若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受萧山区招投标管理办公室作出的取消投标资格、中标资格、不良行为记录的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

　　投标人(公章)：

　　投标人的法定代表人(印章)：

　　年 月 日

投标承诺书14

　　致XXX有限公司：

　　xx.xx半岛商务中心室外景观绿化工程由我施工方承建，根据上午会议领导提出的工期要求，制定出施工进度计划，我方将配备精兵强将，严格按照施工进度计划，为你方服务。

　　从4月8日至4月23日这16天中，按照施工进度合理有效的安排施工工作，保证满足在4月24日前完工的工期要求。如我方工期延误，给你方造成损失的'，我方将承担赔偿责任。

　　特此承诺

　　承诺人：XXX

　　时间：XXXX年XX月XX日

投标承诺书15

　　致：_____控股集团_____项目部

　　为参与_____科技有限公司__________工程安装项目系统工程项目的招投标，_____控股集团_____项目部同意向我公司供给有关_____科技有限公司_____工程安装项目系统工程的相关信息和资料，前提是我公司必须根据本承诺书的规定对所供给的信息和资料严格履行保密职责，并且仅为对本项目的招投标及项目实施之目的而使用。我公司同意并进一步做出以下承诺:

　　一、相关信息和资料的定义

　　本承诺书所称的“相关信息和资料”是指基于_____科技有限公司_____工程安装项目系统工程项目的招投标向我公司供给的招标文件资料以及有关实施本项目过程中涉及的全部未向社会公开的信息，无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式的信息。

　　二、保密义务

　　1、我公司同意严格保密本次项目招投标所供给的工程相关信息和资料。

　　2、我公司保证采取所有必要的方法对本次项目招投标所供给的工程相关信息和资料进行保密，严禁非授权透露、使用、复制本次项目招投标所供给的工程相关信息和资料。

　　3、未经_____控股集团_____项目部书面同意，我公司不得因任何理由以任何方式透露本次项目招投标所供给的工程相关信息和资料。由于法律、法规、判决、裁定的要求，或者审核审批的需要，我公司必须透露的，我公司应当事先尽快通知_____控股集团_____项目部拟进行透露及拟透露的资料，其透露资料必须经_____控股集团_____项目部事先认可。同时，我公司应当尽最大的努力帮忙_____控股集团_____项目部有效地防止或限制该等透露带来的不利影响。

　　三、使用方式和不使用的义务

　　1、本次项目招投标所供给的工程相关信息和资料只能被我公司用于进行本次参与招投标及中标后的项目实施，我公司不能将本次项目招投标所供给的工程相关信息和资料用于其它任何目的。

　　2、除我公司参与招投标的人员和直接参与本次项目实施的员工外，我公司不能将本次项目招投标所供给的工程相关信息和资料透露给其它任何人;未经_____控股集团_____项目部的事先书面同意，我公司不得将本次项目招投标所供给的工程相关信息和资料向新闻媒体予以公开披露或者发表声明。

　　3、我公司应当告知参与本次招投标的员工或我公司聘请的相关人员遵守本保密协议书的约定，并应采取必要措施，确保其参与本次招投标和项目实施的员工和外聘人员履行保密义务。若参与本项工作之员工或外聘人员违反本保密协议的约定，泄露了_____控股集团_____项目部所供给的工程相关信息和资料，依据本承诺书约定，我公司应与泄密员工或外聘人员承担连带职责。

　　四、相关信息和资料的交回

　　1、当_____控股集团_____项目部以书面形式要求我公司交回本次项目招投标所供给的工程相关信息和资料时，我公司应立即交回所有书面的或其他有形的相关信息和资料以及所有描述和概括该相关信息和资料的文件。我公司在交回以上有关资料前未经_____控股集团_____项目部的允许不得采取抄写、复印、拷贝等任何方式留存相关信息和资料。

　　2、没有_____控股集团_____项目部的'书面许可，我公司不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的相关信息和资料。

　　五、违约职责

　　1、我公司如违约泄露本次项目招投标所供给的工程相关信息和资料，应当按照_____控股集团_____项目部的指示采取一切必要措施对违约行为予以补救，包括采取有效方法对该专有信息进行保密，所需费用由我公司承担。

　　2、我公司应当赔偿_____控股集团_____项目部因我公司违约而造成的所有损失。

　　六、保密期限

　　1、自本承诺书生效之日起，双方的合作交流都要贴合本承诺书的约定。

　　2、除非_____控股集团_____项目部经过书面通知明确说明

　　本承诺书所涉及的某项信息和资料能够不用保密，我公司必须按照本承诺书所承担的保密义务在所理解的信息和资料被社会公知前对所收到的相关信息和资料进行保密，保密期限不受本承诺书有效期限的限制。

　　七、其他

　　1、本承诺书受中华人民共和国法律管辖，并在所有方面依其进行解释。

　　2、由本承诺书产生的一切争议由双方友好协商解决。协商不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　3、本承诺书自我公司加盖公章之日起生效。

　　法定代表人或委托代理人签字：___________

　　单位盖章：__________

　　_____年_____月_____日